Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1827 del 2019

ECLI:IT:TARNA:2019:1827SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il rilascio di un permesso di costruire è soggetto a termini perentori per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, la cui inosservanza determina la decadenza di diritto del titolo edilizio, salvo che, prima della scadenza, non sia stata richiesta e concessa una proroga per fatti sopravvenuti, assolutamente estranei alla volontà del titolare, che abbiano ritardato l'inizio o impedito l'ultimazione dei lavori. La proroga può essere legittimamente accordata solo in presenza di circostanze tassativamente previste dalla legge, come la mole dell'opera da realizzare, le sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. La semplice mancanza di fondi o la non tempestiva predisposizione dei calcoli non costituiscono presupposti idonei a giustificare la concessione della proroga, in quanto non riconducibili alle ipotesi di stretta interpretazione contemplate dalla legge. In tali casi, il provvedimento di proroga è illegittimo e determina la declaratoria di decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro il termine annuale stabilito per legge.

Sentenza completa

Pubblicato il 02/04/2019

N. 01827/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03207/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3207 del 2018, proposto da
((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156;

contro

Comune di ((omissis)), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via ((omissis)) 62;

nei confronti

((omissis)), ((omissis)) non costituite in giudizio; …

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.