Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza breve n. 820 del 2020

ECLI:IT:TARCT:2020:820SENB

Massima

Generata da Simpliciter
Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori edilizi, adottato ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, costituisce un atto eccezionale e cautelare, con efficacia strettamente limitata nel tempo, finalizzato a impedire che la prosecuzione dei lavori determini un aggravarsi del danno urbanistico, al fine di consentire all'Amministrazione di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori. Pertanto, l'Amministrazione comunale non può reiterare il provvedimento di sospensione oltre il termine di 45 giorni previsto dalla legge, né può prolungare la durata della sospensione in modo indefinito, in quanto ciò violerebbe il diritto dello "jus aedificandi" del titolare del permesso di costruire, che costituisce un attributo essenziale del diritto di proprietà. Inoltre, l'Amministrazione, una volta disposta la sospensione, è tenuta ad adottare entro 45 giorni i provvedimenti definitivi sulla questione che ha determinato l'esercizio del potere di sospensione, non potendo comprimere il diritto dell'interessato con ulteriori ordinanze di sospensione. Pertanto, il provvedimento di sospensione dei lavori adottato successivamente alla scadenza del termine di 45 giorni previsto dalla legge, con il quale l'Amministrazione ha prolungato la durata della sospensione per un periodo di 18 mesi, è illegittimo per violazione dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001.

Sentenza completa

Pubblicato il 27/04/2020

N. 00820/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00401/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2020, proposto da
((omissis)) S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune Catania, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, ((omissis)) 151;

per l'annullamento

a) del provvedimento n. URB/07/23 in data 12 Febbraio 2020, con il la Direzione Urb…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.