Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3611 del 10 febbraio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:3611CIV

Massima

In tema di appalti di opere pubbliche, la causa di forza maggiore che deve ricorrere per la sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 1063 del 1962, come si desume dall’art. 16 del r.d. n. 350 del 1895, deve essere di natura "temporanea", ossia destinata ad essere rimossa dalle parti o a cessare entro un termine ragionevole, da determinarsi caso per caso; ne consegue che, nel perdurare, oltre detto periodo, della sospensione, trova applicazione l’ordinaria disciplina del codice civile sull'inadempimento delle obbligazioni, dalla quale derivano il diritto dell'appaltatore ad una congrua proroga del termine per l'ultimazione dell'opera ed al rimborso delle maggiori spese sostenute, ovvero operano, in alternativa, i rimedi della risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante e del risarcimento del danno subito.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente

Dott. SAMBITO ((omissis)) - Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

Dott. LAMORGESE ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11370/2012 proposto da:
I.A.C.P. DI SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., in persona del Curatore dott. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12980 del 5 giugno 2009 ECLI:IT:CASS:2009:12980CIV Nell'appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori, disposta dalla stazione appaltante ex art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, per la sopravvenienza di una causa di forza maggiore, non …
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15700 del 14 giugno 2018 ECLI:IT:CASS:2018:15700CIV In tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del cont…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1728 del 17 marzo 1982 ECLI:IT:CASS:1982:1728CIV In tema di appalto di opere pubbliche, qualora la sospensione dei lavori, disposta dall'amministrazione committente, si protragga illegittimamente, oltre i limiti segnati dall'art. 30 del D.P.R. 16 l…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 26192 del 3 novembre 2017 ECLI:IT:CASS:2017:26192CIV Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La sospensione dei lavori in un appalto pubblico, pur se originariamente disposta per cause di forza maggiore, può esser…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20168 del 3 ottobre 2011 ECLI:IT:CASS:2011:20168CIV Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La sospensione dei lavori in un appalto di opere pubbliche, inizialmente legittima, diviene illegittima qualora si protr…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14574 del 16 giugno 2010 ECLI:IT:CASS:2010:14574CIV In tema di appalto di opere pubbliche, l'opzione data all'appaltatore dall'art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di sospensione …
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25411 del 12 dicembre 2016 ECLI:IT:CASS:2016:25411CIV La sospensione dei lavori di esecuzione di un contratto di appalto pubblico, disposta dalla stazione appaltante per l'approvazione di un atto aggiuntivo concernente la costruzione di un manufatto non…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19951 del 13 luglio 2021 ECLI:IT:CASS:2021:19951CIV La sospensione dei lavori in un contratto di appalto pubblico, disposta dalla stazione appaltante, può giustificare l'applicazione della disciplina sull'inadempimento contrattuale e sulla risoluzione…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19764 del 11 luglio 2023 ECLI:IT:CASS:2023:19764CIV La sospensione dei lavori di un appalto pubblico, disposta dalla stazione appaltante, non può protrarsi oltre un ragionevole e consentito termine senza che l'appaltatore possa legittimamente rifiutar…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8178 del 26 luglio 1995 ECLI:IT:CASS:1995:8178CIV In tema di appalto di opera pubblica, l'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962 prevede, in modo univoco, che il diritto dell'appaltatore al conseguimento dei maggiori oneri, derivanti dal prolungamento …

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account