Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 817 del 2022

ECLI:IT:TARSAR:2022:817SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita decorsi i termini di inizio e ultimazione dei lavori previsti dalla legge, senza necessità di un provvedimento espresso di dichiarazione di decadenza da parte dell'amministrazione. Il concetto di "completamento" dell'opera ai fini della salvezza del titolo edilizio non coincide con la mera realizzazione delle strutture portanti, ma richiede che l'immobile risulti funzionalmente idoneo allo scopo per il quale era stato progettato, con la presenza di tutti gli elementi essenziali quali porte, finestre, impianti e finiture interne ed esterne. Pertanto, la mancata ultimazione dei lavori nel termine triennale previsto dalla normativa sul Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), comporta la decadenza del permesso di costruire, senza che possano essere considerate mere opere di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo quelle necessarie per il completamento dell'immobile, in quanto rientranti nell'originario titolo edilizio non tempestivamente realizzato.

Sentenza completa

Pubblicato il 30/11/2022

N. 00817/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01006/2018 REG.RIC.

N. 00413/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2018, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in 44, via Farina;

contro

Comune di Olbia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Cagliari, via Carbonia 10;

sul ricorso numero di registro generale 413 del 2020, proposto da
((o…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.