Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza breve n. 1130 del 2012

ECLI:IT:TARBA:2012:1130SENB

Massima

Generata da Simpliciter
Il provvedimento di sospensione dei lavori edilizi, adottato dall'autorità comunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, ha natura cautelare e provvisoria, finalizzata ad evitare l'aggravamento del danno urbanistico. Pertanto, decorsi 45 giorni senza l'adozione di un provvedimento sanzionatorio definitivo, il provvedimento di sospensione perde ogni efficacia, mentre l'eventuale successiva emanazione di una sanzione definitiva determina l'assorbimento dell'ordine di sospensione. La reiterazione del provvedimento di sospensione, in assenza di un valido titolo edilizio, risulta pertanto priva di giustificazione e non conforme al carattere provvisorio e cautelare attribuito dalla legge a tale potere. In tali casi, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in considerazione della perdita di efficacia del provvedimento impugnato, e a condannare l'amministrazione al pagamento delle spese processuali, tenuto conto della serialità dei ricorsi presentati contro il medesimo ente.

Sentenza completa

N. 00572/2012
REG.RIC.

N. 01130/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00572/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex
art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2012, proposto da ((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Bari, via M. Celentano, 27;

contro

Comune di Accadia;

per l'annullamento

dell’ordinanza di sospensione dei lavori prot. n. 1755 del 30.3.2012, comunicata a mezzo di lettera raccomandata a.r. ricevuta il 5.4.2012, emessa dal Responsabile del VI Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Accadia, e di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque allo stesso collegati.

Visti il ri…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.