Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 10949 del 2004

ECLI:IT:TARLAZ:2004:10949SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il ritardo nell'ultimazione dei lavori oggetto di contributo pubblico, imputabile alla negligenza del beneficiario e non a causa di forza maggiore, legittima l'Amministrazione a negare la proroga dei termini previsti, in quanto il rispetto dei tempi di realizzazione degli investimenti costituisce un requisito essenziale per l'erogazione del finanziamento, finalizzato ad evitare che il denaro pubblico venga assegnato a soggetti incapaci di rispettare le prescrizioni normative. L'Amministrazione, nel valutare la richiesta di proroga, è tenuta a compiere un'adeguata istruttoria, esaminando la documentazione prodotta dall'interessato e motivando in modo congruo il provvedimento di diniego, senza che sia necessario procedere ad accertamenti tecnici ulteriori rispetto a quelli già svolti dalla banca concessionaria, qualora le risultanze istruttorie appaiano sufficienti a escludere la sussistenza di cause di forza maggiore. Il mancato rispetto dei termini, anche parziale, non comporta la revoca totale del contributo, ma solo la rideterminazione dello stesso in misura proporzionale alle opere realizzate entro i termini previsti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOSent. n.R.G. 2016/02Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter -composto dai signori magistrati:Dott. ((omissis)). ((omissis)). ((omissis)), relatore ha pronunciato la seguente SENTENZAsul ricorso n. 2016/02, proposto dalla società RAINA S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, ((omissis)) n. 45.controil MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge.la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – Servizi Finanza d'Impresa Interventi Agevolati – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito i…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.