Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 570 del 2014

ECLI:IT:TARTOS:2014:570SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il rilascio di un titolo abilitativo edilizio non autorizza la demolizione integrale di manufatti esistenti, qualora gli elaborati grafici allegati al titolo stesso prevedano espressamente il mantenimento di determinate strutture murarie. In tal caso, la demolizione di tali parti dell'edificio, non contemplate dal titolo, configura un abuso edilizio sanzionabile ai sensi dell'art. 134 della l.r. n. 1/2005, a prescindere dalla qualificazione urbanistica dell'intervento. L'Amministrazione comunale, accertata la difformità tra le opere realizzate e quelle autorizzate, è legittimata a richiedere la presentazione di un nuovo titolo abilitativo per la ricostruzione delle parti illegittimamente demolite, non potendosi ritenere sufficiente una mera variante in corso d'opera. Inoltre, il potere di proroga del termine di efficacia del titolo edilizio, previsto dall'art. 77 della l.r. n. 1/2005, non ha natura vincolata, ma discrezionale, sicché l'Amministrazione può legittimamente limitare la proroga al solo periodo di effettiva sospensione dei lavori dovuta a fattori estranei alla volontà del titolare, escludendo dal computo i periodi di interruzione determinati da comportamenti del privato.

Sentenza completa

N. 00942/2008
REG.RIC.

N. 00570/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00942/2008 REG.RIC.

N. 01137/2008 REG.RIC.

N. 01718/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 942 del 2008, proposto da:
La Ducale S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Firenze, corso Italia n.2;

contro

Comune di Forte dei Marmi, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Firenze, via ((omissis)) n. 19;

sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2008, proposto da:
La Ducale Spa, rappresentata e difesa dagli avv. ((o…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.