Cassazione civile Sez. I sentenza n. 28838 del 27 dicembre 2011

ECLI:IT:CASS:2011:28838CIV

Massima

Generata da Simpliciter
Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così formulato: Il grave inadempimento contrattuale dell'appaltatore, tale da legittimare la risoluzione del contratto da parte del committente, deve essere valutato tenendo conto del comportamento di entrambe le parti e dei reciproci interessi, senza contraddizioni logiche nella motivazione. In particolare, l'impossibilità per l'appaltatore di eseguire alcune lavorazioni accessorie, a causa dell'inadempimento del committente nell'appaltare opere propedeutiche, non può essere ritenuta pretestuosa e irrilevante ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento, se tali lavorazioni accessorie risultano in realtà essenziali per il completamento dell'opera nel suo complesso. Pertanto, l'omissione del committente di appaltare tempestivamente le opere necessarie all'installazione di impianti essenziali per l'ultimazione dell'appalto, precludendo la normale prosecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, esclude la possibilità di addebitare a quest'ultimo l'intero aggravio di costi derivante dalla necessità di riaffidare i lavori ad altra impresa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI ((omissis)) - Presidente

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

SENTENZA sui ricorsi n. R.G. 26849/06 e 29169/06, proposti da:

(OMESSO) s.r.l. gia' (OMESSO) s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Valsesia 40, sc.d int. 2, rappresentata e difesa dall'avv. D'AMBROSIO Gaetano, giusta procura speciale per Notaio Iaccarino di Ferrara, (c.f. (OMESSO));

- ricorrente -

contro

COMUNE di CAMPAGNA, in persona del sindaco p.t., elettivamente domicili…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.