Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: L'appaltatore che subisce la sospensione dei lavori da parte della stazione appaltante è tenuto ad iscrivere tempestivamente la relativa riserva nel registro di contabilità, secondo i termini e le modalità previsti dalla legge. Affinché la riserva sia considerata tempestiva, è necessario che l'appaltatore abbia percepito, con l'ordinaria diligenza, il carattere illegittimo della sospensione e la sua potenzialità dannosa. Qualora la sospensione sia originariamente illegittima, la riserva deve essere iscritta nel verbale di sospensione; se invece il carattere illegittimo e il pregiudizio emergono successivamente, l'onere di iscrivere la riserva sorge nel momento in cui l'appaltatore è in grado di apprezzarne l'incidenza negativa. Il giudice di merito ha il compito di accertare la legittimità della sospensione, verificare se la riserva sia stata esplicata nei termini e con le modalità di legge e, in caso di sospensione illegittima, valutare se e in quale misura sia stata raggiunta la prova del pregiudizio subito dall'appaltatore. La valutazione del giudice di merito circa lo stato soggettivo di consapevolezza dell'appaltatore in ordine all'illegittimità della sospensione e alla sua potenzialità dannosa è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione.