Tribunale Amministrativo Regionale Molise - Campobasso sentenza n. 625 del 2013

ECLI:IT:TARMOL:2013:625SENT

Massima

Il potere di sospensione dei lavori per violazione della normativa antisismica è attribuito esclusivamente al dirigente dell'ufficio tecnico regionale, non all'amministrazione comunale. Pertanto, il provvedimento di sospensione dei lavori adottato dal Comune, in assenza dei presupposti di legge e senza il rispetto del contraddittorio, è illegittimo. L'amministrazione comunale può disporre la sospensione dei lavori solo in presenza di gravi e urgenti ragioni di interesse pubblico, previa comunicazione di avvio del procedimento e valutazione degli elementi istruttori. La mancanza di tali requisiti comporta l'improcedibilità del provvedimento per sopravvenuta carenza di interesse, una volta decorso il termine di sospensione. Le spese di giudizio, in considerazione delle circostanze, devono essere compensate.

Sentenza completa

N. 00090/2013
REG.RIC.

N. 00625/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00090/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 90 del 2013, proposto da:
Aramis S.R.L. in Pers. del Leg. Rappres. in Carica, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Campobasso, via Crispi, N. 70/A;

contro

Comune di Guglionesi in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Campobasso, via V. Veneto, N. 64;

per l'annullamento

del provvedimento prot. Reg. Gen. n. 82 del 20.02.13 (determina n. 73 del 20.02.13), con il quale il responsabile del settore IV del Comune di Guglionesi ha disposto l…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Tribunale Amministrativo Regionale Molise - Campobasso sentenza n. 263 del 2015 ECLI:IT:TARMOL:2015:263SENT Il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori edili disposto dall'autorità comunale è legittimo qualora risulti che il soggetto che ha intrapreso i lavori non sia titolare della piena pro…
Tribunale Amministrativo Regionale Molise - Campobasso sentenza n. 746 del 2011 ECLI:IT:TARMOL:2011:746SENT La realizzazione di opere edilizie in zone sismiche senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico regionale o del genio civile, come previsto dalla legge, legittima l'adozione di un…
Tribunale Amministrativo Regionale Molise - Campobasso sentenza n. 426 del 2018 ECLI:IT:TARMOL:2018:426SENT Il Comune è tenuto a esercitare i propri poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi in modo doveroso e vincolato, senza margini di discrezionalità, essendo preposto al controllo del territ…
Tribunale Amministrativo Regionale Molise - Campobasso sentenza n. 161 del 2013 ECLI:IT:TARMOL:2013:161SENT Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso le ordinanze comunali di revoca di permessi di costruire e di ordine di demolizione di opere edilizie, afferma il principio pe…
Tribunale Amministrativo Regionale Molise - Campobasso sentenza breve n. 245 del 2023 ECLI:IT:TARMOL:2023:245SENB Il provvedimento di sospensione dei lavori edilizi adottato dall'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 ha natura interinale e provvisoria, perdendo definitiv…
Tribunale Amministrativo Regionale Molise - Campobasso sentenza n. 363 del 2014 ECLI:IT:TARMOL:2014:363SENT Il Comune non può arbitrariamente sospendere il rilascio di un permesso di costruire in zona industriale, subordinandolo all'approvazione di un piano particolareggiato, quando tale condizione non è p…
Tribunale Amministrativo Regionale Molise - Campobasso sentenza n. 86 del 2014 ECLI:IT:TARMOL:2014:86SENT Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto da una società contro un Comune per l'annullamento di un'ordinanza di sospensione e demolizione di opere edilizie realizzate …
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3514 del 2023 ECLI:IT:TARNA:2023:3514SENT Il provvedimento di sospensione dei lavori edilizi adottato dal Genio Civile per difetto di autorizzazione sismica è legittimo, in quanto l'amministrazione è tenuta a verificare il rispetto delle nor…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1648 del 2012 ECLI:IT:TARNA:2012:1648SENT Il provvedimento di sospensione dei lavori edilizi adottato dall'autorità amministrativa competente ai sensi della normativa regionale in materia sismica, in assenza del deposito del progetto esecuti…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1942 del 2011 ECLI:IT:TARNA:2011:1942SENT La sospensione dei lavori edili disposta dall'amministrazione competente in presenza di accertate difformità costruttive rispetto alla normativa antisismica, pur comportando un temporaneo blocco del …

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account