Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 791 del 2014

ECLI:IT:TARBO:2014:791SENT

Massima

Il termine di efficacia del permesso di costruire è perentorio e non può essere automaticamente sospeso per il solo fatto del sopravvenire di un provvedimento giurisdizionale di sospensione dei lavori, essendo necessario che l'interessato presenti tempestiva istanza di proroga prima della scadenza del termine, al fine di consentire all'amministrazione di valutare se le ragioni della sospensione giustifichino o meno la proroga richiesta. In mancanza di tale istanza, le eventuali difformità realizzative rispetto al progetto approvato, riscontrate dopo la scadenza del termine, legittimano l'adozione di provvedimenti sanzionatori, a prescindere dalla causa che ha determinato il mancato completamento dei lavori entro il termine originariamente previsto.

Sentenza completa

N. 00314/2006
REG.RIC.

N. 00791/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00314/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso 314/06, proposto da ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. G.A. Ferrerio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Vascelli, 8;

contro

Il Comune di Bologna, in persona del sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Todde e Carestia, con domicilio presso l’ufficio legale dell’Ente in Bologna, piazza Maggiore 6;

per l'annullamento

del provvedimento 9 gennaio 2006 P.G. 3783, del funzionario comunale delegato del Settore programmi urbanistici-edilizi, unità edilizia, terza commissione, del Comune con il quale si diffida il ricorrente a prov…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza breve n. 906 del 2014 ECLI:IT:TARBO:2014:906SENB La proroga dei termini di inizio e fine lavori prevista dall'art. 55, comma 2, della L.R. Emilia-Romagna n. 15/2013 si applica ai permessi di costruire rilasciati prima della sua entrata in vigore, c…
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 536 del 2015 ECLI:IT:TARBO:2015:536SENT Il termine per l'inizio dei lavori previsto dalla normativa regionale è perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza del permesso di costruire, quale atto dovuto da parte della pubblica amm…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 4993 del 2013 ECLI:IT:TARNA:2013:4993SENB Il permesso di costruire, una volta scaduto, non può essere prorogato oltre il termine finale di efficacia, in quanto la richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza del titolo ed…
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Parma sentenza n. 326 del 2014 ECLI:IT:TARPR:2014:326SENT L'Amministrazione comunale può legittimamente sospendere il procedimento di rilascio di un permesso di costruire per il tempo strettamente necessario a valutare l'eventuale interferenza dell'interven…
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 6899 del 2015 ECLI:IT:TARLAZ:2015:6899SENT Il permesso di costruire è un titolo edilizio che conferisce al suo titolare il diritto di eseguire determinati lavori edilizi entro un termine prestabilito. Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 380/2…
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Parma sentenza n. 304 del 2015 ECLI:IT:TARPR:2015:304SENT Il termine per l'inizio dei lavori previsto nel permesso di costruire, a pena di decadenza, costituisce un elemento essenziale del titolo edilizio, la cui scadenza non può essere superata in assenza …
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 605 del 2014 ECLI:IT:TARSA:2014:605SENT Il provvedimento di proroga del termine di ultimazione dei lavori previsto in un permesso di costruire deve essere adeguatamente motivato, tenendo conto dei periodi di tempo in cui il titolo edilizio…
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 665 del 2012 ECLI:IT:TARBO:2012:665SENT Il decorso del termine di validità di una concessione edilizia può essere automaticamente sospeso e prorogato in presenza di un factum principis, ovvero di un atto amministrativo temporaneamente prec…
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 262 del 2013 ECLI:IT:TARBO:2013:262SENT Il diniego di proroga del termine di ultimazione dei lavori relativi a un titolo edilizio è legittimo qualora il richiedente non dimostri l'esistenza di fatti estranei alla sua volontà che abbiano im…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 1284 del 2013 ECLI:IT:TARNA:2013:1284SENB Il termine di durata del permesso di costruire non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comu…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account