Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 1739 del 2015

ECLI:IT:TARCT:2015:1739SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il provvedimento amministrativo di rigetto della richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori relativi a concessioni edilizie deve essere adottato nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, nonché del contraddittorio procedimentale. L'amministrazione è tenuta a valutare attentamente le circostanze concrete che hanno determinato il ritardo nell'esecuzione dei lavori, senza limitarsi a un mero riscontro formale del superamento dei termini, e a consentire all'interessato di interloquire prima dell'adozione del provvedimento finale. Il rigetto della richiesta di proroga, se non adeguatamente motivato e privo di un effettivo confronto con la parte, può integrare un eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione del contraddittorio e difetto di istruttoria, rendendo il provvedimento illegittimo.

Sentenza completa

N. 00994/2013
REG.RIC.

N. 01739/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00994/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 994 del 2013, proposto da:
Mediterraneo Villages S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari e legali rappr.ti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Catania, Via Teocrito 27;

contro

Comune di Ragusa, in persona del Commissario Straordinario, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio ex lege presso presso la Segreteria di questo Tar Catania, Via Milano 42a;

per l'annullamento

- del provvedimento del 18 febbraio 2013, prot…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.