Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 1748 del 2012

ECLI:IT:TARBS:2012:1748SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il provvedimento di proroga del termine di ultimazione dei lavori edilizi, previsto dall'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, non ha un rilievo automatico, ma può essere oggetto di valutazione e verifica da parte dell'amministrazione competente, la quale è tenuta a motivare adeguatamente la concessione della proroga in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, nonché dei fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire. Tali provvedimenti di proroga, una volta adottati, devono essere tempestivamente impugnati dal soggetto interessato, in quanto costituiscono atti autonomamente lesivi della sua sfera giuridica; il mancato ricorso avverso tali atti rende inammissibile l'impugnazione successiva di un provvedimento che si limiti a prendere atto della loro legittimità. L'amministrazione, inoltre, non è obbligata a pronunciarsi su una richiesta di decadenza del titolo edilizio quando siano già stati adottati provvedimenti espressi di proroga non impugnati, in quanto tali atti precludono la possibilità di una nuova valutazione della questione.

Sentenza completa

N. 00483/2009
REG.RIC.

N. 01748/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00483/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 483 del 2009, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via ((omissis)), 3;

contro

Comune di Malegno;

nei confronti di

Rinalda Domenighini;

per l'annullamento

provvedimento 26.2.09, n. 1230 relativo ad apertura procedimento finalizzato a presa d'atto e conseguente provvedimento di decadenza concessione edilizia n. 726/2002 e relative varianti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.