Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12381 del 19 novembre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:12381CIV

Massima

In tema di appalto di opere pubbliche, e` configurabile la responsabilita` della pubblica amministrazione, ex art. 1218 cod. civ., per non aver proceduto alla verifica dell'opera ed al collaudo nel termine fissato dal capitolato, restando a carico dell'amministrazione committente, al fine di escludere la propria responsabilita` per tale inosservanza, di dedurre e provare eventuali ragioni giustificative. Pertanto, ove il suddetto ritardo -diverso da quello rientrante nella fattispecie degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - sia addebitabile all'amministrazione, compete all'appaltatore il risarcimento dei danni secondo le regole ordinarie. da vedere: Sen 02/03/1988 2203 sez 1 Civ Sen 09/06/1987 5019 sez 1 Civ

Sentenze simili

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5019 del 9 giugno 1987 ECLI:IT:CASS:1987:5019CIV In materia di pubblici appalti, la responsabilita` della pubblica amministrazione per non aver proceduto alla verifica dell`opera e al collaudo nel termine fissato dal capitolato e comunque senza ind…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5496 del 8 maggio 1992 ECLI:IT:CASS:1992:5496CIV In tema di appalto di opere pubbliche, a norma dell`art. 10 del Capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, in caso di ritardo nella consegna dei lavori da parte del committente,…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3172 del 25 maggio 1982 ECLI:IT:CASS:1982:3172CIV Qualora l'appaltatore di opera pubblica dimostri l'inosservanza, da parte dell'amministrazione committente, di specifica clausola contrattuale in ordine al termine per l'inizio delle operazioni di co…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6559 del 3 dicembre 1988 ECLI:IT:CASS:1988:6559CIV In tema di appalto di opere pubbliche, nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1981 n. 741, le disposizioni dettate dagli artt. 42, 44 e 47 del capitolato generale approvat…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13134 del 30 dicembre 1997 ECLI:IT:CASS:1997:13134CIV In tema di appalto di opere pubbliche, l'omessa esecuzione del collaudo da parte del committente entro il termine previsto dal'art. 38 del capitolo generale approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 e la…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 132 del 8 gennaio 2009 ECLI:IT:CASS:2009:132CIV In materia di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore, secondo la regola posta già dall'art. 44 del capitolato generale approvato con d.m. 28 maggio 1895 e ripetuta nell'art. 44 del nuovo capitolat…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11188 del 22 agosto 2001 ECLI:IT:CASS:2001:11188CIV Il diritto dell'appaltatore di opera pubblica di essere compensato per attività di vigilanza e custodia dell'opera medesima, che si sia resa necessaria in relazione al ritardo dell'amministrazione ne…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10377 del 21 giugno 2012 ECLI:IT:CASS:2012:10377CIV In tema di appalto di opere pubbliche, l'Amministrazione appaltante, anche con riferimento alle operazioni di collaudo, non può ritardare "sine die" le proprie determinazioni, paralizzando per un tem…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3801 del 27 marzo 1992 ECLI:IT:CASS:1992:3801CIV In tema di appalto di opere pubbliche, l'applicabilita` dell'art. 10, comma ottavo, del capitolato generale di appalto di cui al d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - il quale subordina ogni diritto risarc…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5530 del 8 settembre 1983 ECLI:IT:CASS:1983:5530CIV In materia di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore, secondo la regola posta già dall'art. 44 del capitolato generale approvato con D.M. 28 maggio 1895 e ripetuta nell'art. 44 del nuovo capitolat…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account