Consiglio di Stato sentenza n. 252 del 1991

ECLI:IT:CDS:1991:252SENT

Massima

Generata da Simpliciter
La mancata tempestiva esecuzione di lavori edilizi entro il termine annuale previsto per la concessione edilizia non comporta automaticamente la decadenza della concessione stessa, qualora l'impossibilità di iniziare i lavori sia stata determinata da circostanze oggettive ed estranee alla sfera di disponibilità del titolare della concessione, come il mancato rilascio di un nulla osta necessario per l'avvio dell'attività edificatoria. In tali casi, l'avvio del procedimento presso l'autorità competente per il rilascio del nulla osta, anche se non tempestivamente concluso, vale a interrompere il decorso del termine decadenziale, in quanto sarebbe irragionevole applicare la decadenza in presenza di un impedimento oggettivo e assoluto all'inizio dei lavori non imputabile al concessionario. Pertanto, la decadenza della concessione edilizia non può essere dichiarata quando l'impossibilità di iniziare i lavori entro il termine annuale sia stata determinata da un factum principis, ovvero da un comportamento della pubblica amministrazione che ha oggettivamente impedito l'avvio dell'attività edificatoria, a prescindere dalla diligenza del titolare della concessione nel rimuovere tale impedimento.

Sentenza completa

Conferma TAR Lecce, 11 dicembre 1987 n. 1113 DIRITTO - L'appello è infondato. E privo di pregio il primo motivo con cui l'appellante ripropone l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati ispettorato delle foreste di Brindisi e Regione Puglia. Assumono posizione di controinteressati - e quindi di parti necessarie del processo giurisdizionale amministrativo - i soggetti, contemplati nell'atto o, comunque, facilmente individuabili dall'atto, portatori di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento. Il ricorso della soc. I.S.I.T., diretto a censurare il provvedimento sindacale di decadenza della concessione edilizia, è stato giustamente notificato alla sola amministrazione emanante, non potendo gli altri organi richiamati dal Comune essere considerati portatori di interesse alla conservazione dell'atto impugnato, potendo semmai - come si vedrà - i provvedimenti di loro competenza qualificar…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
  • Consiglio di Stato sentenza n. 3075 del 2001 ECLI:IT:CDS:2001:3075SENT La decadenza di una concessione edilizia per mancata ultimazione dei lavori nel termine prescritto non può essere legittimamente pronunciata quando l'esecuzione dell'opera sia stata impedita da cause…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 2915 del 2012 ECLI:IT:CDS:2012:2915SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine stabilito opera di diritto, senza necessità di un provvedimento amministrativo espresso che la dichiari. Tale de…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 6910 del 2005 ECLI:IT:CDS:2005:6910SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori nel termine annuale previsto è un istituto giuridico fondato sull'elemento oggettivo del decorso del tempo, che si sospende solo …
  • Consiglio di Stato sentenza n. 2027 del 2013 ECLI:IT:CDS:2013:2027SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine annuale previsto dalla legge opera in modo automatico e non necessita di una specifica motivazione, essendo suff…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 437 del 2008 ECLI:IT:CDS:2008:437SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine previsto sussiste anche in caso di omesso tempestivo rilascio del titolo edilizio da parte del Comune, in quanto…
  • Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 2701 del 2022 ECLI:IT:TARPA:2022:2701SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio opera automaticamente, indipendentemente da un'apposita dichiarazione amministrativa, es…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 453 del 2003 ECLI:IT:CDS:2003:453SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio o completamento dei lavori nel termine previsto non può essere dichiarata quando il concessionario dimostri che il ritardo è stato causato d…
  • Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 1988 del 2011 ECLI:IT:TARSA:2011:1988SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro l'anno dal rilascio del titolo non può essere evitata dalla sola presentazione della denuncia di inizio lavori, essendo nec…
  • Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 9513 del 2007 ECLI:IT:TARNA:2007:9513SENT La decadenza della concessione edilizia opera di diritto quando, a seguito dell'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche contrastanti, i lavori non siano stati iniziati e completati entro i…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 7827 del 2020 ECLI:IT:CDS:2020:7827SENT Il mancato inizio dei lavori entro il termine annuale previsto dalla concessione edilizia comporta la decadenza del titolo edilizio, anche qualora siano state eseguite solo opere meramente preparator…
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.