Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1313 del 2018

ECLI:IT:TARLE:2018:1313SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita decorsi i termini di inizio e ultimazione dei lavori, salvo che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Le difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, non rientrando in tali ipotesi tassative, non costituiscono di per sé motivo sufficiente per la concessione della proroga, la quale deve essere negata qualora non sussistano le specifiche condizioni previste dalla legge. Inoltre, l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche contrastanti con l'intervento assentito comporta la decadenza del permesso di costruire, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Pertanto, il mancato completamento dei lavori entro il termine triennale, unitamente all'assenza dei presupposti per la concessione della proroga, determina la decadenza del permesso di costruire, a prescindere dalla sopravvenienza di nuove disposizioni urbanistiche.

Sentenza completa

Pubblicato il 27/08/2018

N. 01313/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01041/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2009, proposto da:
Pezzolla Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Lecce, via G. Mantovano, 3;

contro

Comune di Cisternino, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Lecce, via Braccio Martello, 40;

per l'annullamento

- della nota n. 7541 del 5 maggio 2009, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Com…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.