Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 741 del 2015

ECLI:IT:TARSAR:2015:741SENT

Massima

Generata da Simpliciter
La decadenza della concessione edilizia opera di diritto per il mancato inizio dei lavori entro il termine previsto, senza che sia necessaria l'adozione di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione. L'inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza deve consistere in opere che evidenzino l'effettiva volontà di realizzare l'intervento, non essendo sufficiente il mero sbancamento del terreno o la predisposizione di strumenti e materiali. Il ritardo nell'avvio dei lavori dovuto a vicende inerenti la compagine sociale del titolare della concessione non incide sulla decadenza, in assenza di una tempestiva richiesta di proroga o di un provvedimento di sospensione del termine da parte dell'amministrazione. La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine previsto opera di diritto, senza necessità di un provvedimento espresso dell'amministrazione, al fine di assicurare la certezza temporale dell'attività di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio e garantire il controllo sulla conformità dell'intervento autorizzato. L'inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza deve consistere in opere che evidenzino l'effettiva volontà di realizzare l'intervento, non essendo sufficiente il mero sbancamento del terreno o la predisposizione di strumenti e materiali. Il ritardo nell'avvio dei lavori dovuto a vicende inerenti la compagine sociale del titolare della concessione non incide sulla decadenza, in assenza di una tempestiva richiesta di proroga o di un provvedimento di sospensione del termine da parte dell'amministrazione.

Sentenza completa

N. 00247/2011
REG.RIC.

N. 00741/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00247/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 247 del 2011, proposto da:
Gsm di Nossardi Armida & C Sas, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Castellie Roberta Siddi, con domicilio eletto presso il loro studio legale in Cagliari, via Farina n. 44;

contro

il Comune di Selargius, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dapprima dall’avv. Silvana Congiu e successivamente dall’avv. Daniela Sulis, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio di quest’ultima, Via San Lucifero n. 92;

per l'annullamento

- della determinazione n. 1278 del 21.12.2010 del Direttore dell'Area 5 del Comune di Selargius, aven…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.