Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 2280 del 2015

ECLI:IT:TARMI:2015:2280SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il Comune, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di proroga del termine per il completamento di lavori edilizi autorizzati con permesso di costruire, è tenuto a valutare con adeguata motivazione le concrete circostanze che hanno determinato il ritardo nell'esecuzione dei lavori, quali sopravvenuti provvedimenti giudiziari di sequestro o contenziosi con terzi, al fine di concedere una proroga congrua e proporzionata rispetto alle esigenze rappresentate dal titolare del permesso, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. L'omessa o insufficiente motivazione del provvedimento di proroga, che non tenga conto delle specifiche vicende che hanno impedito il rispetto del termine originario, determina l'illegittimità dell'atto per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché degli articoli 1, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990.

Sentenza completa

N. 03156/2014
REG.RIC.

N. 02280/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03156/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3156 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Sanitaria Ceschina & C. Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) ed ((omissis)), con domicilio eletto presso il primo in Milano, via Chiossetto, 14;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;

nei confronti di

Società Starhotels S.p.a., non costituita in giudizio;

avverso il silenzio dell’amministr…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.