Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8255 del 22 marzo 2023

ECLI:IT:CASS:2023:8255CIV

Massima

In tema di appalto di opere pubbliche, tutte le rate comportanti pagamenti in acconto, ivi compresa l'ultima, presuppongono che l'opera sia ancora in corso, e devono essere versate per il solo fatto che l'ammontare dei lavori abbia raggiunto l'importo contrattualmente previsto e che la direzione dei lavori abbia certificato il relativo stato di avanzamento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere

Dott. MARULLI Marco - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23706/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) ((OMISSIS)), (OMISSIS) ((OMISSIS)), come da procura speciale in atti.
- ricorrente principale -
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del MINISTRO p.t., E PROVVEDITORATO INTERREGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE TOSCANA UMBRIA, in persona del legale ra…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16819 del 5 luglio 2013 ECLI:IT:CASS:2013:16819CIV Il contratto di appalto pubblico può prevedere che il pagamento dell'ultima rata di acconto e la redazione del conto finale dei lavori siano subordinati all'emissione del certificato di ultimazione d…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3831 del 12 febbraio 2024 ECLI:IT:CASS:2024:3831CIV Il credito dell'appaltatore di un'opera pubblica per il pagamento degli acconti in corso d'opera non sorge dalla sola esecuzione materiale dei lavori, ma dalla predisposizione dello stato di avanzame…
Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 1918 del 18 gennaio 2024 ECLI:IT:CASS:2024:1918CIV Il contratto di appalto per la realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie, una volta eseguito, comporta l'obbligo del committente di pagare all'appaltatore il corrispettivo pattui…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11725 del 1 agosto 2003 ECLI:IT:CASS:2003:11725CIV In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo, con la decorrenza e nella misura ind…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 2509 del 1 febbraio 2018 ECLI:IT:CASS:2018:2509CIV In tema di appalto di opere pubbliche, la clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12451 del 16 maggio 2008 ECLI:IT:CASS:2008:12451CIV In tema di appalto di opere pubbliche, la rata di saldo è dovuta (se e) dopo che i lavori siano stati ultimati e l'intera opera sia stata realizzata e collaudata positivamente, ovvero, nell'ipotesi i…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11973 del 16 maggio 2013 ECLI:IT:CASS:2013:11973CIV Il contratto di appalto per l'esecuzione di opere pubbliche prevede specifiche modalità di pagamento del corrispettivo all'appaltatore, condizionate all'adempimento degli obblighi contrattuali e al r…
Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17876 del 22 giugno 2023 ECLI:IT:CASS:2023:17876CIV Il contratto di appalto privato è regolato dal principio per cui, in caso di pagamento di acconti da parte del committente, l'appaltatore deve emettere fattura per tali acconti, con addebito dell'IVA…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15289 del 29 novembre 2000 ECLI:IT:CASS:2000:15289CIV In tema di appalto di opere pubbliche, gli interessi previsti dagli artt. 35 e 36 del Cap.Gen.OO.PP. riguardano unicamente il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo del corrispettivo …
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 23734 del 3 agosto 2023 ECLI:IT:CASS:2023:23734CIV Il mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte della Pubblica Amministrazione non costituisce un impedimento al pagamento dell'ultima rata di saldo all'appaltatore, qu…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account