Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 10639 del 2021

ECLI:IT:TARLAZ:2021:10639SENB

Massima

Generata da Simpliciter
Il beneficio agevolativo concesso nell'ambito di un contratto d'area non può essere revocato per mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di ultimazione dell'intervento e rendicontazione delle spese sostenute, qualora il ritardo nell'esecuzione dell'intervento sia dipeso da cause non imputabili al beneficiario, come il protrarsi dell'iter autorizzativo, e il beneficiario abbia tempestivamente segnalato la complessità del procedimento e richiesto il differimento dei termini, ricevendo il parere favorevole dell'amministrazione competente. In tali casi, l'applicazione della decadenza prevista dalla normativa di semplificazione per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area si porrebbe in contrasto con il tenore letterale della disposizione, che fa riferimento alla "ultimazione" dell'intervento, nonché con i principi generali dell'azione amministrativa, in particolare il principio di affidamento e di coerenza. Pertanto, il provvedimento di decadenza adottato in assenza di una effettiva possibilità per il beneficiario di avviare i lavori e rendicontare le spese, a causa del protrarsi dell'iter autorizzativo, deve essere annullato per violazione di legge e difetto di istruttoria.

Sentenza completa

Pubblicato il 18/10/2021

N. 10639/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08660/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8660 del 2021, proposto da
Marina Azzurra Yachting S.r.l., Bibi S.r.l., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante
p.t.
, rappresentate e difese dall'avvocato Alberto Caretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro
p.t.
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia della Spezia, in persona del Presidente
p.t.,
rappresentata e difesa dall’avvocato Veronica…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.