Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 1278 del 2022

ECLI:IT:TARBA:2022:1278SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il rilascio di un permesso di costruire comporta l'insorgere di un affidamento qualificato del titolare, il quale ha diritto di vedere portato a compimento l'intervento edilizio autorizzato entro il termine stabilito, salvo che non intervengano sopravvenute e imprevedibili circostanze che rendano oggettivamente impossibile il completamento dei lavori. In tali casi, il titolare del permesso di costruire può legittimamente chiedere una proroga del termine di ultimazione, la quale non può essere arbitrariamente negata dall'amministrazione, ma deve essere valutata in relazione alla concreta situazione di fatto e di diritto, tenendo conto dell'interesse pubblico e di quello privato alla realizzazione dell'intervento edilizio autorizzato. Solo ove risulti accertata l'impossibilità oggettiva di completare i lavori entro il termine prorogato, l'amministrazione può legittimamente dichiarare la decadenza del permesso di costruire, previa adeguata istruttoria e ponderazione degli interessi in gioco. In tal caso, il titolare del permesso decaduto non può più conseguire alcuna utilità dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento di decadenza, essendo venuto meno il suo interesse all'annullamento.

Sentenza completa

Pubblicato il 29/09/2022

N. 01278/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01141/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2017, proposto da
Desco S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Q. Sella n. 40, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Consorzio Sisri, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della nota prot. n. 44911 del 30.08.2017 a…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.