Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4216 del 7 maggio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:4216CIV

Massima

Nell`appalto di opere pubbliche, anche la sospensione dei lavori disposta dall`amministrazione committente puo` essere posta a carico dell`appaltatore, se e` stata determinata dalla necessita` di dare esecuzione ad operazioni che pattiziamente dovevano essere eseguite dall`appaltatore e che erano rimaste inadempiute, per fatto a lui imputabile. da vedere: Sen 17/10/1986 6097 sez 1 Civ

Sentenze simili

Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15700 del 14 giugno 2018 ECLI:IT:CASS:2018:15700CIV In tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del cont…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13509 del 8 giugno 2007 ECLI:IT:CASS:2007:13509CIV In tema di appalto pubblico, in ipotesi di sospensione dei lavori disposta fuori dai casi previsti dalla legge, e solo per ovviare al proprio comportamento negligente per la mancata predisposizione d…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5257 del 18 ottobre 1984 ECLI:IT:CASS:1984:5257CIV In caso di risoluzione in danno dell'appaltatore del contratto di appalto di opere pubbliche, la Pubblica Amministrazione può sospendere il pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti regolarme…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4729 del 12 luglio 1983 ECLI:IT:CASS:1983:4729CIV In materia di appalto di opere pubbliche, la sospensione della esecuzione dei lavori per cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali, secondo la previsione…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14510 del 21 giugno 2007 ECLI:IT:CASS:2007:14510CIV In tema di appalto pubblico, in ipotesi di sospensione dei lavori disposta dalla P.A. fuori dai casi previsti dalla legge e solo per ovviare al proprio comportamento negligente - nella specie, second…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3611 del 10 febbraio 2017 ECLI:IT:CASS:2017:3611CIV In tema di appalti di opere pubbliche, la causa di forza maggiore che deve ricorrere per la sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 1063 del 1962, come si desume dall’ar…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16276 del 16 luglio 2014 ECLI:IT:CASS:2014:16276CIV La sospensione dei lavori, appaltati da una comunità montana, emessa dal sindaco del comune in cui gli stessi devono eseguirsi sull'erroneo presupposto che le opere necessitino di concessione edilizi…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25411 del 12 dicembre 2016 ECLI:IT:CASS:2016:25411CIV La sospensione dei lavori di esecuzione di un contratto di appalto pubblico, disposta dalla stazione appaltante per l'approvazione di un atto aggiuntivo concernente la costruzione di un manufatto non…
Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5992 del 13 ottobre 1986 ECLI:IT:CASS:1986:5992CIV Con riguardo all`appalto di opere pubbliche la sospensione dei lavori ordinata dalla pubblica amministrazione committente, per la predisposizione di una variante al progetto, costituisce esercizio di…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4720 del 28 febbraio 2018 ECLI:IT:CASS:2018:4720CIV Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è il seguente: La sospensione dei lavori in un appalto pubblico, disposta dall'amministrazione appaltante, è legittima solo quando sia giustificata …

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account