Consiglio di Stato sentenza n. 5184 del 2014

ECLI:IT:CDS:2014:5184SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il termine decennale di validità di una convenzione urbanistica relativa a un piano di lottizzazione, pur potendo essere sospeso per effetto di provvedimenti normativi, amministrativi o giurisdizionali, deve essere rispettato nella sua scadenza finale, a pena di decadenza del piano stesso. Pertanto, il diniego di proroga dei termini per la realizzazione delle opere di urbanizzazione è legittimo qualora la richiesta di proroga sia presentata oltre il termine di validità della convenzione, anche tenendo conto delle eventuali cause di sospensione. La mancata realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione entro il termine di validità della convenzione non determina di per sé la perdita di efficacia di tutte le previsioni del piano di lottizzazione, ma legittima il diniego di ulteriori proroghe. Il Comune, nel valutare la richiesta di proroga, deve verificare la permanenza della validità della convenzione urbanistica, senza dover motivare in merito all'eventuale contrasto con nuove discipline urbanistiche sopravvenute.

Sentenza completa

N. 03509/2013
REG.RIC.

N. 05184/2014REG.PROV.COLL.

N. 03509/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3509 del 2013, proposto da:
((omissis)) S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, via Pinciana, 25;

contro

- Comune di Villasimius, rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, via Portuense, 104;
- Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Villasimius e Commissione Edilizia del Comune di Villasimius, non costituitisi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE II, n. 00848/2012, resa tr…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
  • Consiglio di Stato sentenza n. 3002 del 2018 ECLI:IT:CDS:2018:3002SENT Il termine decennale di efficacia del piano di lottizzazione, previsto dall'art. 16, comma 5, della legge urbanistica n. 1150 del 1942, è applicabile anche ai piani di lottizzazione convenzionati, in…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 2109 del 2015 ECLI:IT:CDS:2015:2109SENT Il termine decennale di validità di un piano di lottizzazione, previsto dall'art. 16, comma 5, della legge n. 1150/1942, costituisce un limite temporale inderogabile, decorso il quale il piano perde …
  • Consiglio di Stato sentenza n. 1485 del 2020 ECLI:IT:CDS:2020:1485SENT La scadenza del termine decennale di efficacia di un piano di lottizzazione, equiparato per legge al piano particolareggiato, comporta l'inefficacia delle sue previsioni che non abbiano avuto concret…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 1058 del 2024 ECLI:IT:CDS:2024:1058SENT Il decorso del termine decennale di validità del piano di lottizzazione, previsto dall'art. 16, comma 5, della legge urbanistica n. 1150/1942, determina il venir meno dei presupposti dello ius aedifi…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 7068 del 2023 ECLI:IT:CDS:2023:7068SENT Il termine massimo di dieci anni di validità del Piano di lottizzazione non è suscettibile di deroga, neppure sulla base di accordi tra le parti. Decorso infruttuosamente tale termine, il piano attua…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 851 del 2007 ECLI:IT:CDS:2007:851SENT La proroga di una convenzione di lottizzazione oltre il termine decennale previsto dalla legge è illegittima, in quanto l'efficacia dei piani particolareggiati, ai quali si assimilano analogicamente …
  • Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 1 del 2017 ECLI:IT:TARSAR:2017:1SENT Il termine di validità di una convenzione urbanistica può essere sospeso per il periodo in cui l'attività edilizia è stata bloccata a causa dell'entrata in vigore di una nuova legge urbanistica regio…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 3334 del 2006 ECLI:IT:CDS:2006:3334SENT Il decorso del termine decennale di vigenza di una convenzione urbanistica può essere sospeso in presenza di provvedimenti comunali di sospensione dei lavori, indipendentemente dalla loro legittimità…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 2045 del 2012 ECLI:IT:CDS:2012:2045SENT Il decorso del termine decennale di efficacia di una convenzione di lottizzazione, previsto in via analogica dall'art. 17 della Legge Urbanistica Nazionale n. 1150 del 1942 per i piani particolareggi…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 5807 del 2013 ECLI:IT:CDS:2013:5807SENT Il decorso del termine decennale previsto dalla legge regionale per l'attuazione di un piano di lottizzazione comporta la radicale inefficacia delle previsioni del piano stesso per la parte rimasta i…
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.