Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12451 del 16 maggio 2008
ECLI:IT:CASS:2008:12451CIV
Massima
Massima ufficiale
In tema di appalto di opere pubbliche, la rata di saldo è dovuta (se e) dopo che i lavori siano stati ultimati e l'intera opera sia stata realizzata e collaudata positivamente, ovvero, nell'ipotesi in cui il collaudo non venga effettuato ed approvato, dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 5, quarto comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, dal momento che l'inutile decorso di tale termine, senza che l'Amministrazione abbia fornito la prova che la relativa omissione o il relativo ritardo siano dipesi da fatto imputabile all'impresa, determina, per ciò solo, l'insorgere del diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo.
Sentenze simili
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7987 del 30 agosto 1996
ECLI:IT:CASS:1996:7987CIVIn tema di appalti pubblici, l'art. 5 della legge n. 741 del 1981 prevede che il collaudo debba essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, mentre l'art. 36 del d.P.R. n. 106…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16550 del 6 agosto 2015
ECLI:IT:CASS:2015:16550CIVIl diritto dell'appaltatore al pagamento della rata di saldo e degli eventuali compensi aggiuntivi sorge in seguito all'esito positivo del collaudo, che vale come accettazione dell'opera da parte del…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12627 del 9 giugno 2011
ECLI:IT:CASS:2011:12627CIVIn materia di appalto di opere pubbliche, il diritto dell'appaltatore al saldo finale, allo svincolo della cauzione e ad eventuali compensi aggiuntivi sorge solo dopo che l'Amministrazione abbia deli…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25865 del 2 dicembre 2011
ECLI:IT:CASS:2011:25865CIVIl collaudo di un'opera pubblica realizzata in esecuzione di un contratto di appalto rappresenta un mero atto giuridico contenente un accertamento tecnico di parte, che non vincola l'appaltatore e no…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11973 del 16 maggio 2013
ECLI:IT:CASS:2013:11973CIVIl contratto di appalto per l'esecuzione di opere pubbliche prevede specifiche modalità di pagamento del corrispettivo all'appaltatore, condizionate all'adempimento degli obblighi contrattuali e al r…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13134 del 30 dicembre 1997
ECLI:IT:CASS:1997:13134CIVIn tema di appalto di opere pubbliche, l'omessa esecuzione del collaudo da parte del committente entro il termine previsto dal'art. 38 del capitolo generale approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 e la…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 31595 del 14 novembre 2023
ECLI:IT:CASS:2023:31595CIVIl contratto di appalto pubblico si considera ultimato soltanto a seguito del collaudo, che rappresenta l'unico atto attraverso il quale l'Amministrazione committente può verificare se l'obbligazione…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11518 del 29 novembre 1990
ECLI:IT:CASS:1990:11518CIVIn tema di appalto di opere pubbliche, la clausola contenuta nell'art. 36 del capitolato generale per le opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno (6 luglio 1954), secondo cui il debito per il …
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 885 del 17 gennaio 2008
ECLI:IT:CASS:2008:885CIVIn tema di appalti pubblici, nel caso di ritardo nel collaudo delle opere, l'obbligo per la stazione appaltante di provvedere al rimborso all'appaltatore delle somme versate in più per mantenere atti…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2307 del 5 febbraio 2016
ECLI:IT:CASS:2016:2307CIVIl contratto di appalto di opera pubblica si considera ultimato solo a seguito del collaudo, che rappresenta l'unico atto attraverso il quale la P.A. può verificare se l'obbligazione dell'appaltatore…
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.
Un nuovo modo di esercitare la professione
Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.