Consiglio di Stato sentenza n. 5285 del 2017

ECLI:IT:CDS:2017:5285SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il decorso del termine per l'esecuzione delle opere autorizzate con permesso di costruire rimane automaticamente sospeso per il periodo in cui il cantiere è stato sottoposto a sequestro giudiziario o a provvedimenti di sospensione lavori adottati dall'amministrazione comunale, senza che sia necessaria una formale istanza di proroga da parte del titolare del titolo edilizio. Ciò in quanto, in tali ipotesi, l'impossibilità di proseguire i lavori è direttamente riconducibile a fatti e provvedimenti imputabili all'amministrazione stessa, la quale è pertanto a conoscenza delle ragioni del mancato rispetto del termine originariamente fissato. Inoltre, la proroga del termine per la conclusione dei lavori costituisce una doverosa forma di restitutio in integrum in favore del titolare del titolo edilizio, a seguito dell'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti comunali che ne avevano impedito la realizzazione. Pertanto, in tali casi, non può essere richiesta al privato la presentazione di una specifica istanza di proroga, essendo sufficiente la mera comunicazione della ripresa dei lavori per il completamento dell'opera.

Sentenza completa

Pubblicato il 15/11/2017

N. 05285/2017REG.PROV.COLL.

N. 00697/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 697 del 2017, proposto da:
Le Residence S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Vedova, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Chiana 97;

contro

Comune di Ayas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Maria Saracco, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto 65;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VALLE D'AOSTA - SEZIONE UNICA n. 00059/2016, resa tra le parti, concernente annullamento, previa sospensione degli effetti: dell…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
  • Consiglio di Stato sentenza n. 10137 del 2023 ECLI:IT:CDS:2023:10137SENT Il termine di durata del permesso edilizio non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo sempre necessaria la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un p…
  • Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 195 del 2016 ECLI:IT:TARSAR:2016:195SENT Il termine di efficacia di un permesso di costruire, rimasto sospeso per effetto di un sequestro penale del cantiere, non decade automaticamente allo scadere del termine triennale previsto per la con…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 4648 del 2021 ECLI:IT:CDS:2021:4648SENT Il permesso di costruire, pur se rilasciato da un Commissario ad acta nominato dal Tribunale, non può essere prorogato automaticamente in caso di sequestro penale dell'immobile, essendo necessaria la…
  • Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 17 del 2017 ECLI:IT:TARSAR:2017:17SENT Il termine di esecuzione dei lavori oggetto di concessione edilizia è sospeso per il periodo in cui il cantiere è stato sottoposto a sequestro penale, in applicazione del principio generale di cui al…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 1403 del 2024 ECLI:IT:CDS:2024:1403SENT La sospensione dei lavori edilizi per provvedimento dell'autorità giudiziaria determina, in capo al titolare della concessione edilizia, un affidamento in merito all'automatica sospensione o interruz…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 3887 del 2017 ECLI:IT:CDS:2017:3887SENT La decadenza di diritto del permesso di costruire per mancato rispetto dei termini di inizio e ultimazione lavori previsti non può essere superata automaticamente dalla sola sussistenza di una causa …
  • Consiglio di Stato sentenza n. 4864 del 2005 ECLI:IT:CDS:2005:4864SENT Il provvedimento giudiziario cautelare, impedendo l'esecuzione dei lavori, costituisce factum principis, che sospende il termine di validità della concessione edilizia. Il termine per l'ultimazione d…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 7099 del 2019 ECLI:IT:CDS:2019:7099SENT Il Comune, una volta rilasciato un titolo edilizio, può esercitare il potere di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 solo per un periodo massimo di 45 giorni,…
  • Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 2180 del 2015 ECLI:IT:TARCT:2015:2180SENT La proroga del termine per l'ultimazione dei lavori edilizi è ammissibile solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che abbiano determinato un ritardo incolpevole nell'esecuzione dell'o…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 12 del 2023 ECLI:IT:CDS:2023:12SENT Il permesso di costruire non può mai intendersi automaticamente sospeso o prorogato, essendo sempre necessaria la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provved…
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.