Consiglio di Stato sentenza n. 596 del 2007

ECLI:IT:CDS:2007:596SENT

Massima

Generata da Simpliciter
L'autorità amministrativa competente può legittimamente prorogare il termine di efficacia delle ordinanze di occupazione d'urgenza già adottate, senza necessità di attivare una nuova procedura espropriativa, purché tale differimento risulti motivato dall'esigenza di soddisfare preminenti interessi pubblici, debitamente esplicitati nell'atto di proroga. Infatti, il potere di proroga rientra nella delega conferita all'autorità procedente per il completamento del programma di interventi straordinari già deliberato, non sussistendo alcun positivo impedimento all'esercizio di tale potestà, a condizione che il differimento del termine di efficacia delle occupazioni già attivate sia giustificato dalla necessità di assicurare la realizzazione di opere di rilevante interesse generale, la cui attuazione non può essere irragionevolmente ritardata dalla riedizione della procedura ablativa. Pertanto, l'autorità amministrativa può legittimamente prorogare il termine di efficacia delle ordinanze di occupazione d'urgenza già adottate, senza dover avviare una nuova procedura espropriativa, qualora tale differimento risulti motivato dall'esigenza di soddisfare preminenti interessi pubblici, debitamente esplicitati nell'atto di proroga, e non vi siano positivi impedimenti all'esercizio di tale potestà, rientrante nella delega conferita per il completamento del programma di interventi straordinari già deliberato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

A) Sul ricorso in appello n. 1696/1999 proposto dal Consorzio Go. - Gr.Op.Id. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pa.Mi. e Va.Ca.Mi.De.Sa. con domicilio eletto in Ro., Piazza Au.Im. n. (...), presso l'Avv. Pa.Mi.;

contro

- Co.An., Lo.An., Lo.Na., Lo.Ca., Lo.Le., Pi.Ge., Pa.Gi., Ca.Ar., Ti.Fr., Ro.Ma. non costituitisi;

- ((omissis)) CONSIGLIO DEI MINISTRI rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto presso i suoi uffici in Ro., via De.Po. n. (...);

e nei confronti di

- PRES. CONS. MIN. UFF. FUNZ. DELEGATO CIPE EX TIT. VIII L. 219/81 non costituitosi;

- Ar. - Azienda Risorse Idriche di Na. rappresentata e difesa dall'Avv. Ri.Sa.Fl. con domicilio eletto in Ro., via Ci. n. (...) presso Ra.Iz.;

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
  • Consiglio di Stato sentenza n. 812 del 2009 ECLI:IT:CDS:2009:812SENT La proroga legale dei termini di occupazione d'urgenza finalizzata all'espropriazione prevale sulla successiva proroga amministrativa, operando automaticamente senza necessità di un ulteriore provved…
  • Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 31 del 2022 ECLI:IT:TARMI:2022:31SENT Il provvedimento di proroga dell'occupazione di urgenza di un'area, adottato dall'autorità espropriante in conformità alla proroga legale del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica util…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 3060 del 2011 ECLI:IT:CDS:2011:3060SENT Il termine per il compimento delle procedure espropriative, originariamente fissato in un determinato arco temporale, può essere validamente prorogato da un provvedimento successivo dell'autorità com…
  • Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 7781 del 2006 ECLI:IT:TARTOS:2006:7781SENT Il decreto di espropriazione è valido ed efficace se adottato entro i termini fissati nell'atto che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera, indipendentemente dalla scadenza del termine di occup…
  • Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 2613 del 2009 ECLI:IT:TARBA:2009:2613SENT La proroga dell'occupazione d'urgenza disposta dall'autorità espropriante è legittima quando il ritardo nel completamento della procedura espropriativa non è imputabile a inerzia dell'ente, ma a caus…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 581 del 2008 ECLI:IT:CDS:2008:581SENT L'amministrazione è titolare del potere di disporre la proroga dei termini originari nell'ambito di un procedimento espropriativo, anche in assenza di sopravvenienze idonee a giustificare una diversa…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 6516 del 2008 ECLI:IT:CDS:2008:6516SENT Il decreto di proroga del termine per il completamento della procedura espropriativa, adottato dalla pubblica amministrazione in ragione delle difficoltà incontrate nell'effettuare l'occupazione degl…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 7023 del 2005 ECLI:IT:CDS:2005:7023SENT La proroga dei termini relativi all'occupazione d'urgenza, alle espropriazioni e al compimento dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica, pur essendo possibile anche dopo la scadenza dei t…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 5443 del 2002 ECLI:IT:CDS:2002:5443SENT La proroga dei termini per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza di un'opera pubblica è un istituto di carattere eccezionale, ancorato all'esistenza di obiettive difficoltà al compimento di att…
  • Consiglio di Stato sentenza n. 471 del 2010 ECLI:IT:CDS:2010:471SENT La dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere pubbliche può essere legittimamente prorogata più volte, anche oltre il termine originariamente previsto, attraverso una se…
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.