Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7691 del 13 aprile 2005

ECLI:IT:CASS:2005:7691CIV

Massima

In tema di appalti pubblici disciplinati dal capitolato generale approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 nell'ipotesi in cui la consegna dei lavori non comporti anche l'effettiva disponibilità delle aree destinate all'esecuzione dell'opera appaltata per la presenza di ostacoli, la cui rimozione faccia carico all'Amministrazione, questa è tenuta al rimborso dei maggiori oneri subiti dall'appaltatore per il ritardo nell'ultimazione dei lavori (art. 10 capitolato generale cit.), salva la prova della simulazione assoluta del verbale di consegna.

Sentenze simili

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11262 del 31 maggio 2016 ECLI:IT:CASS:2016:11262CIV Ecco la massima giuridica estratta dalla sentenza: Nell'appalto pubblico disciplinato dal capitolato generale approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962, nell'ipotesi in cui la consegna dei lavori non co…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6178 del 22 marzo 2005 ECLI:IT:CASS:2005:6178CIV In tema di esecuzione nell'appalto di opere pubbliche, l' art. 10 ottavo comma, del d.P.R. n. 1063 del 1962 (contenente il Capitolato generale per le OO.PP.), riguardante la mancata consegna dei lavo…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 22112 del 29 ottobre 2015 ECLI:IT:CASS:2015:22112CIV In tema di appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferiscono all'…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7069 del 14 aprile 2004 ECLI:IT:CASS:2004:7069CIV Negli appalti pubblici regolati da leggi speciali o da capitolati generali con efficacia normativa, la "consegna dei lavori" all'appaltatore (momento essenziale del rapporto, onde consentire la reali…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21484 del 11 novembre 2004 ECLI:IT:CASS:2004:21484CIV Negli appalti pubblici regolati dal capitolato generale approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962 la consegna dei lavori costituisce obbligo dell'Amministrazione appaltante, il cui inadempimento, però…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16075 del 18 giugno 2018 ECLI:IT:CASS:2018:16075CIV Nell'ambito degli appalti pubblici regolati dal D.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata o tardiva consegna dei lavori da parte della Pubblica Amministrazione, nonché la loro consegna parziale, non confer…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7536 del 25 luglio 1990 ECLI:IT:CASS:1990:7536CIV In tema di appalto di opera pubblica, nella disciplina di cui al capitolato generale approvato con d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063 la consegna dei lavori, da parte del committente, oltre il prescritto …
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4341 del 22 aprile 1991 ECLI:IT:CASS:1991:4341CIV Negli appalti ai quali si applichi, per legge o per convenzione, il capitolato generale per le opere pubbliche di competenza dello Stato, approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 l'appaltatore, in caso …
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 26916 del 10 novembre 2008 ECLI:IT:CASS:2008:26916CIV Negli appalti ai quali si applichi, per legge o per convenzione, il capitolato generale per le opere pubbliche dello Stato (d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063), in ordine ai quali non sia consentita la c…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 28800 del 9 novembre 2018 ECLI:IT:CASS:2018:28800CIV Negli appalti pubblici regolati dal Capitolato Generale approvato con il D.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante non conferisce all'appaltatore il d…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account