Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza breve n. 906 del 2014

ECLI:IT:TARBO:2014:906SENB

Massima

La proroga dei termini di inizio e fine lavori prevista dall'art. 55, comma 2, della L.R. Emilia-Romagna n. 15/2013 si applica ai permessi di costruire rilasciati prima della sua entrata in vigore, consentendo ai titolari di tali titoli abilitativi un termine complessivo di tre anni per dare inizio ai lavori, a prescindere dalla comunicazione di inizio lavori effettuata in precedenza. Pertanto, il provvedimento di decadenza del permesso di costruire adottato in assenza di tale proroga è illegittimo e deve essere annullato, senza che ciò comporti necessariamente il risarcimento del danno, qualora non ne sia stata fornita adeguata prova.

Sentenza completa

N. 00624/2014
REG.RIC.

N. 00906/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00624/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 624 del 2014, proposto da:
Giuseppe Zamagna, Quinta Casadei, rappresentati e difesi dall'avv. Guido Mascioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano, 30;

contro

Comune di Cesenatico, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Zavatta, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

nei confronti di

Vittorio Foschi non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento del 19.05.2014…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 536 del 2015 ECLI:IT:TARBO:2015:536SENT Il termine per l'inizio dei lavori previsto dalla normativa regionale è perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza del permesso di costruire, quale atto dovuto da parte della pubblica amm…
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Parma sentenza n. 304 del 2015 ECLI:IT:TARPR:2015:304SENT Il termine per l'inizio dei lavori previsto nel permesso di costruire, a pena di decadenza, costituisce un elemento essenziale del titolo edilizio, la cui scadenza non può essere superata in assenza …
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 791 del 2014 ECLI:IT:TARBO:2014:791SENT Il termine di efficacia del permesso di costruire è perentorio e non può essere automaticamente sospeso per il solo fatto del sopravvenire di un provvedimento giurisdizionale di sospensione dei lavor…
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 262 del 2013 ECLI:IT:TARBO:2013:262SENT Il diniego di proroga del termine di ultimazione dei lavori relativi a un titolo edilizio è legittimo qualora il richiedente non dimostri l'esistenza di fatti estranei alla sua volontà che abbiano im…
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 282 del 2018 ECLI:IT:TARBO:2018:282SENT Il termine per il ritiro del permesso di costruire e l'inizio dei lavori decorre dalla data di notifica del provvedimento di rilascio, non dalla data di emissione dello stesso. L'omesso ritiro del pe…
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 1198 del 2013 ECLI:IT:TARTOS:2013:1198SENT La decadenza del permesso di costruire per mancato rispetto dei termini di inizio e conclusione dei lavori previsti dalla normativa urbanistica vigente al momento del rilascio del titolo edilizio non…
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Parma sentenza n. 388 del 2013 ECLI:IT:TARPR:2013:388SENT La decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro i termini stabiliti dalla legge ha carattere strettamente vincolato e natura meramente dichiarativa di un effetto verificato…
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 4995 del 2013 ECLI:IT:TARLAZ:2013:4995SENB Il decorso del termine per l'avvio dei lavori edilizi, previsto dal permesso di costruire, deve essere computato a partire dall'ottenimento dell'autorizzazione di idoneità sismica, qualora il regolam…
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza breve n. 1515 del 2014 ECLI:IT:TARTOS:2014:1515SENB Il decorso del termine annuale per l'inizio dei lavori previsto per il permesso di costruire comporta la decadenza del titolo edilizio, anche in presenza di impedimenti oggettivi all'avvio tempestivo…
Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza breve n. 399 del 2014 ECLI:IT:TARVEN:2014:399SENB Il rilascio di un permesso di costruire comporta l'insorgere di un termine annuale, a pena di decadenza, per l'inizio dei lavori. Tale termine decorre dalla data di ritiro del permesso da parte del t…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account