Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 113 del 4 gennaio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:113CIV

Massima

In tema di appalto di opere pubbliche, ai fini della tempestività dell'iscrizione di riserva avente a oggetto la contestazione dell'ordine di sospensione dei lavori e della richiesta di risarcimento dei conseguenti danni, si deve distinguere l'ipotesi in cui l'illegittimità della sospensione sia originaria, nel qual caso l'appaltatore deve inserire la riserva nello stesso verbale di sospensione, da quella in cui l'illegittimità emerga in un momento successivo, sia perché originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, sia perché l'idoneità della stessa a produrre pregiudizio emerga in epoca successiva alla sua adozione, nel qual caso l'appaltatore può apporre la riserva anche nel verbale di ripresa dei lavori

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. - Presidente

Dott. MELONI Marina - Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 12942/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), quale titolare dell'omonima impresa, in proprio e quale capogruppo dell'A.T.I. con (OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Comune di Acireale, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazio…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 7217 del 13 marzo 2023 ECLI:IT:CASS:2023:7217CIV Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Nei pubblici appalti, l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di iscrivere una riserva nella contabilità contestualmente all…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 6714 del 13 marzo 2024 ECLI:IT:CASS:2024:6714CIV L'appaltatore di un'opera pubblica, che pretenda un maggior compenso o rimborso a causa di pregiudizi o maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dalla stazione ap…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19818 del 18 luglio 2024 ECLI:IT:CASS:2024:19818CIV L'iscrizione di riserve in un appalto pubblico deve avvenire tempestivamente, ossia contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, anche se di non immediata portata onerosa, pur…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22215 del 12 settembre 2018 ECLI:IT:CASS:2018:22215CIV Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che pretenda un maggior compenso o rimborso a causa della sospensio…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15164 del 11 giugno 2018 ECLI:IT:CASS:2018:15164CIV L'appaltatore di opere pubbliche che intenda ottenere un maggior compenso o il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione dei lavori disposta dall'amministrazione appaltante ha l'onere di isc…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18599 del 7 settembre 2020 ECLI:IT:CASS:2020:18599CIV L'inosservanza delle regole di diritto in tema di tempestività delle riserve nei contratti di appalto di opere pubbliche, in particolare la violazione del D.P.R. n. 544 del 1999, art. 133, comma 8, c…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12457 del 16 giugno 2016 ECLI:IT:CASS:2016:12457CIV L'appaltatore di un'opera pubblica che pretenda un maggiore compenso o rimborso a causa della sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione committente ha l'onere di iscrivere la r…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 27307 del 26 ottobre 2018 ECLI:IT:CASS:2018:27307CIV L'appaltatore che pretenda un maggior compenso o rimborso a causa della sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione appaltante ha l'onere di iscrivere la relativa riserva nel mom…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 14366 del 25 maggio 2021 ECLI:IT:CASS:2021:14366CIV La massima giuridica che può essere estratta dalla sentenza è la seguente: In tema di appalto di opera pubblica, l'appaltatore che pretenda un maggiore compenso o rimborso, rispetto al prezzo contra…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17083 del 24 giugno 2008 ECLI:IT:CASS:2008:17083CIV In tema di appalto di opere pubbliche, qualora i lavori siano sospesi e l'appaltatore abbia iscritto le riserve nel verbale di ripresa degli stessi, ma non anche in quello di sospensione, nel giudizi…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account