Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 2160 del 2022

ECLI:IT:TARSA:2022:2160SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il diniego di proroga del termine di ultimazione dei lavori di un permesso di costruire è legittimo qualora: 1) la richiesta di proroga non rispetti i termini di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001; 2) il titolo abilitativo risulti in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati ed adottati. L'Amministrazione, nel provvedimento di diniego, deve fornire un'adeguata e congrua motivazione, esplicitando le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la soluzione decisoria finale, in quanto la valutazione circa la prorogabilità dei termini di un permesso di costruire riveste natura discrezionale. La proroga dei termini non può essere accordata automaticamente, ma richiede una specifica istanza dell'interessato, supportata da valide ragioni giustificative, sopravvenute e comunque ascrivibili a fattori esterni, non imputabili allo stesso titolare del permesso di costruire.

Sentenza completa

Pubblicato il 27/07/2022

N. 02160/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01802/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1802 del 2016, proposto da:
Carmine Petraccaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Mercato San Severino, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. nr. 16514 del 11.07.2016, notificata via pec il successivo 12 luglio, recante la definitiva chiusura del procedimento di diniego, in ordine alla richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui al P.d.C. nr. 36/2011;…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.