Consiglio di Stato sentenza n. 5405 del 2021

ECLI:IT:CDS:2021:5405SENT

Massima

Il termine di decadenza del permesso di costruire, fissato in tre anni dalla data di inizio dei lavori, non può essere prorogato in assenza di un espresso provvedimento di proroga da parte dell'amministrazione comunale, anche qualora i lavori siano stati interrotti per cause imputabili all'amministrazione stessa. Trascorso il termine di decadenza senza che i lavori siano stati ultimati, il comune è legittimato ad annullare il permesso di costruire e ordinare la demolizione delle opere realizzate, senza che la presentazione di istanze di sanatoria o conformità da parte del privato possa paralizzare l'esercizio del potere sanzionatorio. Il privato non può vantare alcun diritto risarcitorio per il provvedimento di decadenza e demolizione, in quanto conseguenza di una situazione giuridica non meritevole di tutela.

Sentenza completa

Pubblicato il 19/07/2021

N. 05405/2021REG.PROV.COLL.

N. 00743/2020 REG.RIC.

N. 00745/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 743 del 2020, proposto da
Società Immogesta S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Asiago, 8;

contro

Comune di Ventimiglia, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo di essi in Roma, via …

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Consiglio di Stato sentenza n. 4648 del 2021 ECLI:IT:CDS:2021:4648SENT Il permesso di costruire, pur se rilasciato da un Commissario ad acta nominato dal Tribunale, non può essere prorogato automaticamente in caso di sequestro penale dell'immobile, essendo necessaria la…
Consiglio di Stato sentenza n. 1451 del 2021 ECLI:IT:CDS:2021:1451SENT Il permesso di costruire, una volta scaduto il termine per l'ultimazione dei lavori senza che sia stata tempestivamente richiesta la proroga, decade di diritto senza necessità di una formale dichiara…
Consiglio di Stato sentenza n. 7693 del 2021 ECLI:IT:CDS:2021:7693SENT Il permesso di costruire si considera decaduto qualora i lavori edilizi non siano avviati entro un anno dalla data del suo rilascio, salvo proroga concessa dall'amministrazione competente. L'inizio d…
Consiglio di Stato sentenza n. 4893 del 2021 ECLI:IT:CDS:2021:4893SENT Il mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire comporta la decadenza automatica del titolo edilizio, senza che sia necessario un provvedimento espress…
Consiglio di Stato sentenza n. 4033 del 2022 ECLI:IT:CDS:2022:4033SENT Il permesso di costruire non decade per mancato inizio dei lavori entro il termine annuale, qualora siano stati effettuati concreti lavori edilizi, come la demolizione di un edificio preesistente e l…
Consiglio di Stato sentenza n. 3433 del 2023 ECLI:IT:CDS:2023:3433SENT Il decorso del termine per l'ultimazione dei lavori, già prorogato, determina la decadenza del permesso di costruire, a prescindere da ogni altra considerazione sulla conformità dell'opera realizzata…
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1566 del 2021 ECLI:IT:TARMI:2021:1566SENT Il permesso di costruire è un titolo edilizio a termine, la cui decadenza opera automaticamente per il decorso del tempo previsto, salvo proroga richiesta dal titolare. Il Comune è legittimato a comp…
Consiglio di Stato sentenza n. 3887 del 2017 ECLI:IT:CDS:2017:3887SENT La decadenza di diritto del permesso di costruire per mancato rispetto dei termini di inizio e ultimazione lavori previsti non può essere superata automaticamente dalla sola sussistenza di una causa …
Consiglio di Stato sentenza n. 4738 del 2023 ECLI:IT:CDS:2023:4738SENT Il termine di inizio lavori previsto nel permesso di costruire, espressamente indicato nell'atto amministrativo, costituisce il termine perentorio entro il quale il titolare deve dare concreta attuaz…
Consiglio di Stato sentenza n. 5406 del 2020 ECLI:IT:CDS:2020:5406SENT Il permesso di costruire può essere prorogato solo per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del titolare, ovvero per la mole imponente dell'opera, per le sue particolari caratteristiche tecnic…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account