Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sentenza n. 618 del 2024

ECLI:IT:CGARS:2024:618SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il termine di ultimazione dei lavori per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti, fissato dall'Amministrazione competente, costituisce un termine ordinatorio, prorogabile su richiesta dell'interessato prima della sua scadenza. Decorso tale termine senza che l'interessato abbia presentato tempestiva istanza di proroga, l'Amministrazione può legittimamente dichiarare la decadenza dell'autorizzazione, senza essere tenuta a verificare se il ritardo sia dipeso da cause imputabili alla pubblica amministrazione. Infatti, l'interessato che non abbia chiesto la proroga prima della scadenza del termine, non può successivamente eccepire il ritardo della pubblica amministrazione nel rilascio del titolo edilizio per ottenere una nuova proroga, essendo onere dell'interessato attivarsi tempestivamente per evitare la decadenza dell'autorizzazione. Inoltre, l'eventuale inerzia dell'Amministrazione sulla precedente istanza di proroga deve essere tempestivamente impugnata, in difetto della quale il termine rimane fermo e la sua scadenza determina la decadenza dell'autorizzazione, senza possibilità di reviviscenza.

Sentenza completa

Pubblicato il 05/08/2024

N. 00618/2024REG.PROV.COLL.

N. 00230/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 230 del 2023, proposto dall’impresa individuale Raimondo Minardo, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Stornello e Fabio Borrometi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive, in persona dell’Assessore
pro tempore
, rappresentato e difeso
ope legis
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amminist…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.