Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1489 del 2011

ECLI:IT:TARLE:2011:1489SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti è subordinato all'ottenimento di una specifica autorizzazione petrolifera, la cui mancata osservanza del termine di un anno per l'ultimazione dei lavori, previsto dalla legge regionale, comporta la revoca dell'autorizzazione stessa e la conseguente decadenza del permesso di costruire, in quanto i due provvedimenti costituiscono un composto inscindibile. La revoca dell'autorizzazione petrolifera per il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, ai sensi della legge regionale, non è soggetta alle disposizioni in materia di autotutela amministrativa, in quanto si tratta di una revoca sanzionatoria. Le disposizioni regionali che prevedono il termine di un anno per l'ultimazione dei lavori e la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato rispetto di tale termine, non risultano in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione del mercato degli impianti di distribuzione carburanti, in quanto non riguardano il contingentamento numerico delle autorizzazioni o le distanze tra gli impianti, ma mirano a garantire la tempestiva realizzazione degli impianti autorizzati. Pertanto, il mancato rispetto del termine di un anno per l'ultimazione dei lavori, previsto dalla legge regionale per l'autorizzazione petrolifera, comporta la revoca dell'autorizzazione stessa e la conseguente decadenza del permesso di costruire, in quanto i due provvedimenti sono inscindibilmente connessi, senza che tale revoca sia soggetta alle disposizioni in materia di autotutela amministrativa.

Sentenza completa

N. 01300/2010
REG.RIC.

N. 01489/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01300/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Buccarella Carburanti S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Francesco Ercole Nunziante, con domicilio eletto presso Alessandra Cursi in Lecce, via Imperatore Augusto 16;

contro

Comune di Ceglie Messapica, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Vitale, con domicilio eletto presso Daniela Anna Ponzo in Lecce, via Schipa, 35;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Ditta Menga Petroli S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Gar…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.