Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 28570 del 18 ottobre 2021

ECLI:IT:CASS:2021:28570CIV

Massima

Generata da Simpliciter
Il mancato tempestivo rilievo di riserve in contabilità da parte dell'appaltatore, in relazione a pretese economiche derivanti da fatti verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, comporta la decadenza dalla possibilità di far valere tali pretese in sede giudiziale, in quanto l'iscrizione di riserve costituisce un onere a carico dell'appaltatore, a pena di inammissibilità della domanda successivamente azionata. Tale principio trova applicazione anche con riferimento alle domande relative alla ritardata contabilizzazione e al ritardato pagamento degli stati di avanzamento lavori e della rata di saldo, essendo tali profili distinti e richiedendo, ciascuno, la tempestiva iscrizione di apposita riserva in contabilità. La mancata osservanza di tale onere da parte dell'appaltatore preclude la possibilità di far valere in sede giudiziale le relative pretese, in quanto la riserva costituisce il presupposto necessario per l'ammissibilità della domanda, indipendentemente dalla libertà delle forme del procedimento arbitrale e dalla possibilità di derogare alle norme del codice di procedura civile, salvo il rispetto dei principi cardine del processo di rango costituzionale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. SCALIA Laura - rel. Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16472/2016 proposto da:
Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale rep. n. 28247 dell'11 aprile 2016;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS), che la rap…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.