Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 5097 del 2023

ECLI:IT:TARNA:2023:5097SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il permesso di costruire rilasciato dall'amministrazione comunale conserva la sua efficacia anche oltre il termine ordinario di tre anni dall'inizio dei lavori, qualora il ritardo nel completamento dell'opera sia dovuto a cause di forza maggiore, come la pandemia da COVID-19 e le conseguenti difficoltà di approvvigionamento dei materiali edili e di rialzo dei prezzi, che hanno determinato l'impossibilità oggettiva di concludere i lavori entro il termine originariamente previsto. In tali casi, il titolare del permesso di costruire può legittimamente richiedere la proroga del termine di efficacia del titolo edilizio, anche dopo la scadenza dello stesso, senza che l'amministrazione possa negare tale proroga sulla base del mero decorso del termine ordinario, dovendo invece valutare la sussistenza delle circostanze eccezionali che hanno impedito il completamento dei lavori entro il termine originario. La proroga del permesso di costruire in presenza di cause di forza maggiore, come la pandemia, rappresenta un principio di diritto volto a garantire il diritto del privato di portare a termine l'intervento edilizio autorizzato, tutelando l'affidamento ingenerato dal rilascio del titolo e contemperando le esigenze di celerità dell'azione amministrativa con quelle di tutela del legittimo affidamento del privato, in un'ottica di bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. Tale principio si applica anche ai casi in cui il titolo edilizio risulti scaduto al momento della richiesta di proroga, purché i lavori siano stati avviati entro il termine originario e la richiesta di proroga sia presentata in un lasso di tempo ragionevole, tenuto conto delle circostanze eccezionali che hanno impedito il completamento dell'opera.

Sentenza completa

Pubblicato il 15/09/2023

N. 05097/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01914/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1914 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Procida, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provv. prot. n. -OMISSIS-del 26.1.2023 di diniego di proroga degli effetti del p.d.c. n. -OMISSIS- del 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specif…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.