Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1370 del 2012

ECLI:IT:TARLE:2012:1370SENT

Massima

La proroga del termine di efficacia della denuncia di inizio attività (DIA) edilizia è ammissibile solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare, come l'ordine di sospensione dei lavori imposto dall'amministrazione, mentre non possono essere presi in considerazione eventuali ulteriori ritardi imputabili all'organizzazione imprenditoriale del titolare stesso. Pertanto, il giudice amministrativo può concedere una proroga della DIA limitatamente al periodo di sospensione dei lavori disposto dall'autorità, senza estendere ulteriormente il termine triennale di efficacia della denuncia, in quanto l'ultimazione dell'opera entro tale termine rientra nell'esclusiva responsabilità del titolare della DIA.

Sentenza completa

N. 01795/2011
REG.RIC.

N. 01370/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01795/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1795 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Enim Srl, rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Lecce, via G. Mantovano, 3;

contro

Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Lecce, via Umberto I, 28;

per l'annullamento

della nota Dirigenziale del Comune di Brindisi del 21 settembre 2011, prot. n. 10036/2011, comunicata in data 29 settembre 2011, con cui è stata rigettata la richiesta della società ricorrente di proroga della DIA …

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 286 del 2016 ECLI:IT:TARLE:2016:286SENT Il termine di efficacia della denuncia di inizio attività (DIA) è determinato direttamente dalla legge, senza che l'amministrazione comunale abbia alcun margine di discrezionalità circa la possibilit…
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 678 del 2016 ECLI:IT:TARLE:2016:678SENT La denuncia di inizio attività (DIA) è sottoposta a un termine massimo di efficacia di tre anni, decorso il quale il privato è tenuto ad attivare una nuova DIA, non potendo chiedere una proroga di qu…
Consiglio di Stato sentenza n. 5969 del 2013 ECLI:IT:CDS:2013:5969SENT Il termine di validità della denuncia di inizio attività (DIA) edilizia non è prorogabile, in quanto la legge prevede espressamente che la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento sia s…
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza breve n. 2686 del 2014 ECLI:IT:TARMI:2014:2686SENB Il termine di efficacia della denuncia di inizio attività (DIA) è tassativamente fissato in tre anni dalla data di inizio dei lavori, decorso il quale la realizzazione della parte non ultimata dell'i…
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 2150 del 2012 ECLI:IT:TARMI:2012:2150SENT Il diniego di proroga del termine di ultimazione dei lavori oggetto di denuncia di inizio attività (DIA) costituisce un provvedimento amministrativo autonomamente impugnabile, in quanto idoneo a dete…
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1671 del 2011 ECLI:IT:TARLE:2011:1671SENT La massima giuridica che si può estrarre dalla sentenza è la seguente: La denuncia di inizio attività (DIA) non è un atto autonomamente impugnabile, ma la sua efficacia è soggetta al termine di deca…
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1939 del 2016 ECLI:IT:TARNA:2016:1939SENT Il termine triennale di validità della denuncia di inizio attività (DIA) edilizia decorre dalla data di revoca del provvedimento di sospensione adottato dall'amministrazione comunale, e non dalla dat…
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 736 del 2016 ECLI:IT:TARLE:2016:736SENT La denuncia di inizio attività (DIA) relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale inferiore a 1 MW è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni, decorso il qua…
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 737 del 2016 ECLI:IT:TARLE:2016:737SENT La denuncia di inizio attività (DIA) relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1 MW è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni, decorso il quale il pri…
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza n. 523 del 2019 ECLI:IT:TARLT:2019:523SENT Il termine di efficacia della denuncia di inizio attività (DIA) edilizia decorre dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta dall'amministrazione comunale, e non dalla data…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account