Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 1485 del 2024

ECLI:IT:TARSA:2024:1485SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il provvedimento amministrativo di proroga di un titolo edilizio, una volta adottato a beneficio del titolare, non può essere rimosso in autotutela oltre il termine di 12 mesi dalla sua emanazione, in ossequio al principio di stabilità e certezza dei rapporti giuridici. Infatti, l'Amministrazione che abbia riconosciuto la sussistenza di cause di forza maggiore o di fatto del principe, giustificative della proroga del termine di ultimazione dei lavori, non può successivamente revocare tale determinazione ampliativa della sfera giuridica del privato, se non entro il ristretto lasso temporale previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990. Trascorso tale termine, il provvedimento di proroga diviene definitivo e non più suscettibile di essere rimosso unilateralmente dalla stessa Amministrazione che lo ha adottato, in quanto ciò comporterebbe una violazione del legittimo affidamento ingenerato nel destinatario e del principio di buona amministrazione. L'Amministrazione, pertanto, è tenuta a rispettare la propria determinazione ampliativa, salvo il ricorso agli ordinari strumenti di autotutela giurisdizionale, ove ne ricorrano i presupposti. Il mancato rispetto di tale limite temporale determina l'illegittimità del successivo provvedimento di decadenza del titolo edilizio, che deve essere annullato in sede giurisdizionale.

Sentenza completa

Pubblicato il 16/07/2024

N. 01485/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00342/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 342 del 2024, proposto da
A.G. Tecnology Sider S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castel San Giorgio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Andrea Lauro, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del 14 febbraio 2024, prot. n. 447…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.