Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza breve n. 179 del 2012

ECLI:IT:TARLE:2012:179SENB

Massima

Il permesso di costruire rilasciato dal Comune, anche se adottato da un Commissario ad acta di nomina provinciale, è giuridicamente imputabile al Comune stesso e, in assenza di procedimenti di ritiro in autotutela o di annullamento giurisdizionale, continua a esistere e a produrre effetti. La proroga del permesso di costruire deve essere concessa quando l'opera da realizzare presenta una considerevole consistenza e particolari caratteristiche tecnico-costruttive, a prescindere dall'esistenza di fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare, in considerazione della rilevanza autonoma di tali fattori. Inoltre, la difficile contingenza economica e il solo recente ottenimento dei finanziamenti necessari per la realizzazione dell'opera costituiscono ulteriori elementi che giustificano la concessione della proroga del permesso di costruire.

Sentenza completa

N. 01802/2011
REG.RIC.

N. 00179/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01802/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso n. 1802 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dal:
- Consorzio di Sviluppo Territoriale “((omissis))”, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r.;

contro

- il Comune di Crispiano, rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Garibaldi 43;

per l’annullamento

- della disposizione emessa dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Crispiano in data 7 ottobre 2011, prot. n. 15328/11;

- della disposizione dirigenziale del 1…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 603 del 2018 ECLI:IT:TARLE:2018:603SENT Il permesso di costruire è un titolo edilizio che attribuisce al suo titolare la facoltà di realizzare un determinato intervento edilizio, entro i termini di inizio e ultimazione dei lavori ivi indic…
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 96 del 2019 ECLI:IT:TARLE:2019:96SENT La proroga di un permesso di costruire non può comportare uno stravolgimento delle prescrizioni e delle modalità costruttive previste nell'atto originario, altrimenti configurandosi non già come pror…
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza breve n. 1650 del 2018 ECLI:IT:TARLE:2018:1650SENB Il provvedimento di diniego della proroga del permesso di costruire è illegittimo qualora non tenga conto della pregressa vicenda giurisdizionale tra la società richiedente e l'amministrazione comuna…
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1803 del 2018 ECLI:IT:TARLE:2018:1803SENT Il rilascio del permesso di costruire da parte della pubblica amministrazione è finalizzato esclusivamente alla verifica della conformità del progetto edilizio agli strumenti urbanistici e alle norme…
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 3030 del 2014 ECLI:IT:TARLE:2014:3030SENT Il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune non comporta limitazione dei diritti dei terzi, essendo onere dell'Amministrazione comunale verificare soltanto la sussistenza in capo al ric…
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 587 del 2014 ECLI:IT:TARBA:2014:587SENT Il Comune è tenuto a provvedere espressamente sulla domanda di proroga del permesso di costruire, presentata ritualmente prima della scadenza del termine, mediante l'adozione di un provvedimento moti…
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1867 del 2018 ECLI:IT:TARLE:2018:1867SENT Il diniego di proroga di un permesso di costruire è illegittimo quando si basa su presupposti non ancora verificatisi, come l'approvazione di un piano urbanistico, o su valutazioni di competenza di a…
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 1365 del 2014 ECLI:IT:TARBA:2014:1365SENT Il Comune è tenuto a provvedere espressamente e motivatamente sulla domanda di proroga del permesso di costruire, in considerazione di fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del titolare, che po…
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 306 del 2013 ECLI:IT:TARLE:2013:306SENT Il rilascio di un permesso di costruire, ancorché legittimo, non esaurisce il potere di controllo e vigilanza dell'amministrazione comunale, la quale può legittimamente ordinare la demolizione di ope…
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 18 del 2018 ECLI:IT:TARLE:2018:18SENT Il permesso di costruire rilasciato dal Comune, ancorché successivamente oggetto di procedimento di annullamento da parte della Provincia, deve ritenersi valido ed efficace in quanto: 1) Il titolare…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account