Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 2074 del 2022

ECLI:IT:TARPA:2022:2074SENT

Massima

Il mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio della concessione edilizia non comporta automaticamente la decadenza del titolo, qualora l'amministrazione comunale abbia accertato l'esistenza di fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del titolare, che hanno impedito l'inizio dei lavori nel termine prescritto. In tali casi, l'amministrazione è tenuta a valutare la richiesta di proroga presentata dal titolare, il cui accoglimento è indefettibile affinché non sia pronunciata la decadenza del titolo edilizio, salvo che l'amministrazione abbia comunque avuto piena cognizione dei fatti sopravvenuti che hanno differito il completamento dei lavori, nel qual caso la tardiva presentazione dell'istanza di proroga non comporta di per sé la declaratoria di decadenza.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/06/2022

N. 02074/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03141/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3141 del 2013, proposto da
Trust Quisisana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Turturici, con domicilio digitale come da PEC risultante nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, e con domicilio fisico presso lo studio Giacomo Di Grado in Palermo, p.zza V.E.Orlando n. 6;

contro

Comune di Sciacca in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Bellia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Liliana Maniscalco, rappresentata e difesa dall'av…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 2701 del 2022 ECLI:IT:TARPA:2022:2701SENT La decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio opera automaticamente, indipendentemente da un'apposita dichiarazione amministrativa, es…
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 2477 del 2022 ECLI:IT:TARPA:2022:2477SENT Il mancato rispetto del termine di inizio lavori previsto dal permesso di costruire, in assenza di una tempestiva richiesta di proroga da parte del titolare, comporta la decadenza automatica del tito…
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza breve n. 2851 del 2024 ECLI:IT:TARPA:2024:2851SENB Il rilascio di un permesso di costruire non determina l'automatica decadenza del titolo edilizio qualora i lavori non siano iniziati entro il termine di un anno, essendo necessario che l'amministrazi…
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 746 del 2014 ECLI:IT:TARPA:2014:746SENT Il rilascio di una concessione edilizia comporta l'insorgere di un termine perentorio per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, la cui inutile decorrenza determina la decadenza automatica del titolo e…
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 2272 del 2021 ECLI:IT:TARCT:2021:2272SENT Il mancato inizio dei lavori entro il termine previsto dal permesso di costruire non può essere giustificato dalla mera pendenza di un procedimento penale, in assenza di provvedimenti formali adottat…
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 1187 del 2016 ECLI:IT:TARCT:2016:1187SENT Il mancato inizio dei lavori entro il termine annuale previsto dalla legge per la realizzazione dell'intervento edilizio autorizzato comporta la decadenza del titolo edilizio, anche in presenza di at…
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza breve n. 299 del 2011 ECLI:IT:TARCT:2011:299SENB Il mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio della concessione edilizia determina la decadenza del titolo edilizio, in applicazione dell'art. 36, commi 7, 8 e 9, della L.R. S…
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 4057 del 2023 ECLI:IT:TARCT:2023:4057SENT Il decorso del termine previsto per l'inizio dei lavori, senza che sia stata presentata tempestiva istanza di proroga, comporta la decadenza automatica del titolo edilizio, con conseguente obbligo pe…
Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 2316 del 2020 ECLI:IT:TARPA:2020:2316SENT La decadenza della concessione edilizia costituisce un effetto che discende automaticamente dall'inutile decorso del termine di inizio e/o completamento dei lavori autorizzati, ma richiede l'adozione…
Consiglio di Stato sentenza n. 4893 del 2021 ECLI:IT:CDS:2021:4893SENT Il mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire comporta la decadenza automatica del titolo edilizio, senza che sia necessario un provvedimento espress…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account