Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16405 del 10 giugno 2021

ECLI:IT:CASS:2021:16405CIV

Massima

Generata da Simpliciter
Il ritardo nel collaudo di un'opera pubblica, pur essendo in parte imputabile alla condotta della concessionaria che non ha tempestivamente fornito la documentazione necessaria, non può comportare la decorrenza del termine per il collaudo dalla data di messa a disposizione di tale documentazione, in quanto il termine per il collaudo deve essere calcolato a partire dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto contrattualmente. Pertanto, il ritardo complessivo deve essere quantificato a partire dalla scadenza del termine contrattuale per il collaudo, con la possibilità di ridurre tale ritardo solo per la parte imputabile alla concessionaria. La responsabilità del direttore dei lavori per il ritardo nella trasmissione della documentazione non elide la responsabilità della concessionaria, che rimane comunque tenuta a fornire tempestivamente la documentazione necessaria per il collaudo, essendo tale obbligo previsto contrattualmente e non potendo essere surrogato dalla condotta negligente del direttore dei lavori.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere

Dott. MARULLI Marco - rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE ((omissis)) - Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9574/2016 proposto da:
Presidenza della Regione Campania, nella qualita' di Commissario Straordinario di Governo L. n. 887 del 1984, ex articolo 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISS…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.