Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6443 del 31 marzo 2015

ECLI:IT:CASS:2015:6443CIV

Massima

Generata da Simpliciter
Il contratto di appalto impone al committente l'obbligo di pagare il corrispettivo pattuito all'appaltatore, il quale a sua volta è tenuto a eseguire compiutamente i lavori commissionati. Il mancato pagamento della quota dovuta a fine consegna della struttura da parte del committente legittima l'appaltatore a sospendere l'esecuzione delle opere, senza che ciò integri un inadempimento contrattuale. Tuttavia, il committente rimane comunque obbligato al completamento dei lavori commissionati, non potendo esimersi da tale obbligo per il solo fatto di aver sospeso i pagamenti. Il giudice, accertata la legittimità della sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, ordinerà al committente di adempiere alla propria prestazione, ovvero di pagare il corrispettivo dovuto, al fine di consentire il regolare proseguimento e completamento dell'appalto. Il mancato adempimento del committente, nonostante l'ordine giudiziale, integra un inadempimento contrattuale sanzionabile con la condanna all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di completare i lavori commissionati.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. - Presidente

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

Dott. CIRILLO ((omissis)) - Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18736/2011 proposto da:

(OMISSIS) SAS (OMISSIS), in persona del Sig. (OMISSIS), socio accomandatario e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo amministratore unico p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'a…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.