Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza breve n. 1797 del 2021

ECLI:IT:TARSA:2021:1797SENB

Massima

Generata da Simpliciter
Il Comune non può sospendere i lavori di rifacimento della pavimentazione di un'area di proprietà privata, in assenza di un provvedimento ablatorio che ne abbia trasferito la titolarità all'amministrazione, né può fondare tale sospensione sulla mancata designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e sulla mancata redazione del piano di sicurezza e coordinamento, atteso che la vigilanza su tali adempimenti spetta esclusivamente agli organi di controllo previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, senza che il Comune possa esercitare poteri sostitutivi o ingerire in tale ambito di competenza. Il proprietario privato conserva il titolo di legittimazione all'esecuzione dei lavori, in assenza di violazioni urbanistico-edilizie accertate, sicché il Comune non può legittimamente disporne la sospensione per ragioni diverse dalla pendenza di un procedimento ablatorio o da specifiche violazioni di legge di sua competenza.

Sentenza completa

Pubblicato il 21/07/2021

N. 01797/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00920/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 920 del 2021, proposto da
((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pollica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 14 del 12 aprile 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 84 del d.l. n. 18/2020, 4 del d.l. n. 28/2020, 25 del d.l. n. 137/2020 e 1 del d.l. n. 183/2020;

Relat…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.