Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 1438 del 2012

ECLI:IT:TARCT:2012:1438SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il termine annuale per l'inizio dei lavori oggetto di concessione edilizia tacita decorre dal momento in cui l'ufficio competente (Genio Civile) si esprime con provvedimento conclusivo, espresso o tacito, sull'istanza di autorizzazione, e non dalla mera presentazione del progetto, in applicazione del regime semplificato previsto dall'art. 32 della L.R. 7/2003. Pertanto, la dichiarazione di decadenza della concessione edilizia tacita per mancato avvio dei lavori entro un anno dalla presentazione del progetto, senza considerare il successivo rilascio del nulla osta da parte del Genio Civile, è illegittima. Il richiedente può legittimamente scegliere se avvalersi del regime semplificato ed accelerato previsto dalla legge, ovvero attendere che il procedimento venga preventivamente definito dall'ufficio con atto espresso o tacito, senza che ciò comporti a suo carico un onere di inizio lavori decorrente dalla mera presentazione del progetto. Nei casi in cui la concessione edilizia sia subordinata all'avveramento di condizioni dipendenti dal comportamento di amministrazioni terze, la concessione non può spiegare efficacia prima che tali condizioni si avverino, e il termine per l'inizio dei lavori rimane sospeso sino al loro avveramento.

Sentenza completa

N. 00102/2011
REG.RIC.

N. 01438/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00102/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 102 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), Nicolo' D'Alessandro, con domicilio eletto presso avv. Nicolo' D'Alessandro, in Catania, piazza Lanza, 18/A;

contro

Comune di Leonforte, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar;

per l'annullamento

ricorso introduttivo

del provvedimento n. 22026 del 20.10.2010 di sospensione dei lavori assentiti per silenzio;

di ogni altro atto presupposto, connesso …

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.