Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4780 del 26 marzo 2012

ECLI:IT:CASS:2012:4780CIV

Massima

In tema di appalto di opere pubbliche, il rimedio all'abusivo ritardo nelle consegne dei lavori frazionate cui è tenuto l'appaltante, contrattualmente previste, consiste nella facoltà di recesso concessa all'appaltatore e non nella disciplina generale prevista per l'inadempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 e ss. cod. civ. e artt. 1453 ss. cod. civ., con la conseguenza che, in presenza di un ritardo imputabile alla stazione appaltante, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di recesso, l'impresa avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri sopportati, applicandosi la disciplina di cui agli art. 129 e 130 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18790-2010 proposto da:

S.I.GE.A.R. - (OMISSIS) S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa da…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati

Cerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi

Sentenze simili

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20723 del 4 settembre 2017 ECLI:IT:CASS:2017:20723CIV Il ritardo nella consegna dei lavori da parte della stazione appaltante in un appalto pubblico non conferisce all'appaltatore il diritto di risolvere il contratto o di ottenere il risarcimento del da…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8842 del 30 aprile 2015 ECLI:IT:CASS:2015:8842CIV La mancata o ritardata consegna dei lavori da parte dell'amministrazione committente in un appalto pubblico, pur integrando un inadempimento contrattuale, non legittima l'appaltatore a chiedere la ri…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 28800 del 9 novembre 2018 ECLI:IT:CASS:2018:28800CIV Negli appalti pubblici regolati dal Capitolato Generale approvato con il D.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante non conferisce all'appaltatore il d…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9233 del 7 giugno 2012 ECLI:IT:CASS:2012:9233CIV In materia di opere pubbliche, il ritardo nella consegna dei lavori per fatto imputabile all'Amministrazione non comporta l'automatico differimento del termine per l'ultimazione dell'opera, ma, a nor…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21100 del 19 ottobre 2015 ECLI:IT:CASS:2015:21100CIV In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso in cui il committente consegni tardivamente i lavori all'appaltatore e la conseguente istanza di recesso di questi all'Amministrazione non sia accolta,…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5496 del 8 maggio 1992 ECLI:IT:CASS:1992:5496CIV In tema di appalto di opere pubbliche, a norma dell`art. 10 del Capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, in caso di ritardo nella consegna dei lavori da parte del committente,…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30120 del 14 dicembre 2017 ECLI:IT:CASS:2017:30120CIV Nell'ambito degli appalti pubblici regolati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, il ritardo dell'amministrazione appaltante nella consegna dei lavori non conferisce all'appal…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9944 del 26 aprile 2010 ECLI:IT:CASS:2010:9944CIV Negli appalti pubblici soggetti al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, in caso di ritardata o frazionata consegna dei lavori da parte della stazione appaltante, l'appaltatore ha…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16075 del 18 giugno 2018 ECLI:IT:CASS:2018:16075CIV Nell'ambito degli appalti pubblici regolati dal D.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata o tardiva consegna dei lavori da parte della Pubblica Amministrazione, nonché la loro consegna parziale, non confer…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 22112 del 29 ottobre 2015 ECLI:IT:CASS:2015:22112CIV In tema di appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferiscono all'…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account