Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 6034 del 2004
ECLI:IT:TARBA:2004:6034SENT
Massima
Generata da Simpliciter
La decadenza dall'assegnazione di un lotto nell'ambito di un Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) disposta dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale è illegittima, in quanto tale potere rientra nella competenza esclusiva della Giunta Municipale, che aveva originariamente disposto l'assegnazione. Inoltre, l'adozione del provvedimento di decadenza senza aver previamente valutato l'istanza di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori, giustificata dal ritardo nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria da parte dell'ente locale, integra una violazione della regola procedimentale che impone all'amministrazione di dare risposta alle istanze di parte. Pertanto, il provvedimento di decadenza, adottato in violazione dei principi di competenza e di corretto svolgimento del procedimento amministrativo, deve essere annullato dal giudice amministrativo.
-
Sentenza completa
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOSede di Bari- Sezione Seconda6034/2004ha pronunciato la seguente SENTENZA in forma abbreviatanella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2004;Visto il ricorso n. 2619/2004, proposto da DI FLUMERI ROCCO, rappresentato e difeso da Marseglia Avv. Carlo;C O N T R O- il Comune di Bovino n.c.;per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, della determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico, n. 438 reg. gen. del 19/7/2004, notificata il 20/7/2004, con la quale é stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione del lotto n. 10 del P.I.P. di Bovino località “Tiro a Segno”;Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;Udito l'Avv. Carlo Marseglia;Fatta applicazione dell'art. 9 L. 205/2000 e preavvertitene la parte;Considerato che il provvedimento dirigenziale impugna…
Questo contenuto è riservato agli utenti registratiCerca Riferimenti Normativi Evidenzia Concetti Chiave Identifica Parti e Ruoli Analizza Ratio Decidendi
Sentenze simili
-
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 1044 del 2019 ECLI:IT:TARBA:2019:1044SENT La mancata realizzazione degli interventi edilizi entro i termini previsti dalla convenzione per l'assegnazione di un lotto in un'area PIP (Piano degli Insediamenti Produttivi) non comporta automatic…
-
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 903 del 2024 ECLI:IT:TARBA:2024:903SENT Il Comune, nell'ambito della pianificazione e gestione degli insediamenti produttivi, può legittimamente dichiarare la decadenza dell'assegnazione di un lotto in diritto di superficie per grave inade…
-
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 5376 del 2019 ECLI:IT:TARNA:2019:5376SENT Il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un lotto in un'area PIP (Programma di Insediamenti Produttivi) deve essere adottato dalla Giunta comunale e non dal dirigente comunale, in quanto ta…
-
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4305 del 2020 ECLI:IT:TARNA:2020:4305SENT La decadenza dall'assegnazione di un lotto in un Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) è un provvedimento a contenuto vincolato e ricognitivo degli effetti prodottisi a seguito dell'inadempi…
-
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza breve n. 954 del 2024 ECLI:IT:TARSA:2024:954SENB Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'annullare in parte la determinazione di assegnazione dei lotti in area PIP, afferma il principio secondo cui la decadenza dall'assegnazione di un lotto in …
-
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 1039 del 2012 ECLI:IT:TARBA:2012:1039SENT Il principio di separazione tra organi di indirizzo politico e organi di gestione amministrativa, sancito dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, comporta che l'adozione di provvedimenti di decadenza d…
-
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 1369 del 2017 ECLI:IT:TARSA:2017:1369SENT Il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un lotto in area PIP e dal diritto di proprietà sull'immobile ivi realizzato è illegittimo qualora l'accertamento della presunta inattività dell'imp…
-
Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza breve n. 509 del 2012 ECLI:IT:TARSAR:2012:509SENB Il mancato rispetto dei termini di realizzazione delle opere previsti nella convenzione per l'assegnazione di un lotto in un piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) legittima l'amministrazione…
-
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 1970 del 2019 ECLI:IT:TARSA:2019:1970SENT La decadenza dall'assegnazione di un lotto in area PIP può essere legittimamente disposta dall'amministrazione comunale qualora l'assegnatario non abbia rispettato il termine perentorio di quattro me…
-
Consiglio di Stato sentenza n. 2629 del 2010 ECLI:IT:CDS:2010:2629SENT Il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un lotto nell'ambito di un piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) è legittimamente adottato dalla giunta comunale, e non dal consiglio comun…
- Ricerca rapida tra milioni di sentenze
- Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
- Trova il riferimento esatto della sentenza
- Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
- Prova il potente motore semantico
- La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.
Un nuovo modo di esercitare la professione
Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.