Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4729 del 12 luglio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:4729CIV

Massima

In materia di appalto di opere pubbliche, la sospensione della esecuzione dei lavori per cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali, secondo la previsione dell'art. 30 del capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, può essere disposta solo dallo ingegnere capo e non può essere unilateralmente effettuata dall'impresa, pur se la mancata sospensione comporti per la stessa maggiori oneri, salva la valutazione di questi nella determinazione del corrispettivo o dei compensi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 24 del predetto capitolato generale.

Sentenze simili

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4759 del 4 settembre 1984 ECLI:IT:CASS:1984:4759CIV Ove ricorrano i presupposti (cause di forza maggiore o ragioni di pubblico interesse o necessità) previsti dall'art.. 30 del capitolato generale per le opere pubbliche approvato con D.P.R. 16 luglio …
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1728 del 17 marzo 1982 ECLI:IT:CASS:1982:1728CIV In tema di appalto di opere pubbliche, qualora la sospensione dei lavori, disposta dall'amministrazione committente, si protragga illegittimamente, oltre i limiti segnati dall'art. 30 del D.P.R. 16 l…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12980 del 5 giugno 2009 ECLI:IT:CASS:2009:12980CIV Nell'appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori, disposta dalla stazione appaltante ex art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, per la sopravvenienza di una causa di forza maggiore, non …
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4216 del 7 maggio 1987 ECLI:IT:CASS:1987:4216CIV Nell`appalto di opere pubbliche, anche la sospensione dei lavori disposta dall`amministrazione committente puo` essere posta a carico dell`appaltatore, se e` stata determinata dalla necessita` di dar…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 26192 del 3 novembre 2017 ECLI:IT:CASS:2017:26192CIV Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La sospensione dei lavori in un appalto pubblico, pur se originariamente disposta per cause di forza maggiore, può esser…
Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5992 del 13 ottobre 1986 ECLI:IT:CASS:1986:5992CIV Con riguardo all`appalto di opere pubbliche la sospensione dei lavori ordinata dalla pubblica amministrazione committente, per la predisposizione di una variante al progetto, costituisce esercizio di…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4720 del 28 febbraio 2018 ECLI:IT:CASS:2018:4720CIV Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è il seguente: La sospensione dei lavori in un appalto pubblico, disposta dall'amministrazione appaltante, è legittima solo quando sia giustificata …
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3611 del 10 febbraio 2017 ECLI:IT:CASS:2017:3611CIV In tema di appalti di opere pubbliche, la causa di forza maggiore che deve ricorrere per la sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 1063 del 1962, come si desume dall’ar…
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15700 del 14 giugno 2018 ECLI:IT:CASS:2018:15700CIV In tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del cont…
Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13434 del 30 giugno 2016 ECLI:IT:CASS:2016:13434CIV In tema di appalto di opere pubbliche, non è idonea a giustificare l'applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962 la sospensione dei lavori per originaria assenza di autorizzazione all'esecu…

Ricerca rapida tra milioni di sentenze: Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza: Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico: La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.

Crea un account